İhale Şehri İzmir İş Şehri Kütahya Kurum İzmir Rolove Ve Anıtlar

İhale Şehri
İş Şehri
İzmir
Kütahya
Kurum
İşin
Adı/Konusu/Cinsi
İhale Tarihi
İzmir Rolove Ve Anıtlar Müdürlüğü
Arkeoloji Müzesi Ve Maden Müzesi Mimari, Teşhir Tanzim, Peyzaj Mimarlığı, Altyapı, İnşaat
Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği Projeleri İçin Danışmanlık Hizmeti
Satın Alınacaktır
18.06.2013 10:30
İhale Usulü
Belli İstekliler Arasında
Dosya No
2013/68370
İndirilen Dosyalar Hakkında:
İhale dökümanları indireceğiniz zip uzantılı (sıkıştırılmış) dosyanın içerisindedir.
İndirdikten sonra, zip dosyanın içeriğini bir klasörün içine çıkartarak ihale dökümanlarını elde edersiniz.
İhale Metni
KÜTAHYA ARKEOLOJİ MÜZESİ VE MADEN MÜZESİ MİMARİ, TEŞHİR TANZİM, PEYZAJ MİMARLIĞI, ALTYAPI, İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ PROJELERİ İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN
ALINACAKTIR
İZMİR ROLOVE VE ANITLAR MÜDÜRLÜĞÜ
KÜTAHYA ARKEOLOJİ MÜZESİ VE MADEN MÜZESİ MİMARİ, TEŞHİR TANZİM, PEYZAJ MİMARLIĞI, ALTYAPI, İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ PROJELERİNİN HAZIRLATTIRILMASI İŞİ danışmanlık
hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik
değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak
suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde y er alan
hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası:2013/68370
1-İdarenin
a) Adresi: Birlesmis Milletler Caddesi 3 /A KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası:2324831785 - 2324416113
c) Elektronik Posta Adresi:izmirrolove@kulturturizm.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı:
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer al an ön yeterlik
dokümanı içinde bulunan ön yeterlik şartnamesinden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Kütahya / Merkez
c) İşin süresi:İşe başlama tarihinden itibaren 180 takvim günüdür
3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer:İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Birleşmiş Milletler Cad. No: 3/A Konak İzmir
b) Tarihi ve saati:18.06.2013 10:30
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin
ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da
ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye
doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
50.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da
üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli
kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli
kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya ser best
muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması
zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, s on iki yılın
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde
gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal
tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin
yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin
parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest
meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 245.000 TRY (Türk Lirası)
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için,
145.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, s on iki yıla
ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 245.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az
olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
AdetPozisyonGöreviToplam tecrübe
1Anahtar teknik personelMimar10 yıl
Adayın, anahtar teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi iletoplam deneyim süresini gösteren ilgil i
meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi vedanışmanlık işleriyle ilgili hizmet deneyimini ve ihale konusu iş ve
benzer işlerle ilgili mesleki deneyimini gösteren özgeçmiş belgesini vermesi zorunludur.
Anahtar teknik personelin özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen
toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ilgili hizmet
deneyimi ile ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili mesleki deneyimi ise özgeçmiş belgesiyle, son başvuru tarihi itibarıyla adayın
bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edil ir.
Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel
olarak istihdam edilebilir.
Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.
Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek
veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.
İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değ erlendirilir.
Anahtar teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdür lük
görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve g enel müdür
ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi
ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, adayın bünyesinde çalıştığına dair belge aranm az.
b) Teknik Personel:
AdetGöreviMesleğiDeneyim SüresiBenzer iş deneyim süresi
1Proje KoordinatörüMimar veya Yük. Mimar
En az 5 yıl proje deneyimine sahip
benzer işlerde 5 yıl tecrübeli organizasyon yapabilme ve yürütebilme kapasitesine sahip, ulusal ve uluslararası şartnamelere vakıf
1 Proje Mühendisiİnşaat Müh veya İnş.Yük.MühendisiEn az 5 yıl proje deneyimine sahipbenzer işlerde 3 yıl tecrübeli
organizasyon yapabilme ve yürütebilme kapasitesine sahip, ulusal ve uluslararası şartnamelere vakıf
2Proje MühendisiElektrik veya Elektrik Elektronik MühendisiEn az 5 yıl proje deneyimine sahipbenzer işlerde 3 yıl tecrübeli
organizasyon yapabilme ve yürütebilme kapasitesine sahip, ulusal ve uluslararası şartnamelere vakıf
1Proje MühendisiMakine Mühendisi En az 5 yıl proje deneyimine sahipbenzer işlerde 3 yıl tecrübeli organizasyon yapabilme ve
yürütebilme kapasitesine sahip, ulusal ve uluslararası şartnamelere vakıf
1Proje MimarıPeyzaj MimarıEn az 5 yıl proje deneyimine sahipbenzer işlerde 3 yıl tecrübeli organizasyon yapabilme ve
yürütebilme kapasitesine sahip, ulusal ve uluslararası şartnamelere vakıf
1Proje Mimarı İç MimarEn az 5 yıl proje deneyimine sahipbenzer işlerde 3 yıl tecrübeli organizasyon yapabilme ve yürütebilme
kapasitesine sahip, ulusal ve uluslararası şartnamelere vakıf
1Proje MühendisiJeoloji MühendisiEn az 5 yıl proje deneyimine sahipbenzer işlerde 3 yıl tecrübeli organizasyon yapabilme ve
yürütebilme kapasitesine sahip, ulusal ve uluslararası şartnamelere vakıf
-İsteklinin Organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi veya yönetici kadrosunun, anahtar teknik personelin ve
teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası ü ye
kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile öz geçmiş belgelerini vermesi zorunludur.
-Teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam
deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer
işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklini n
bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı "Hizmet
Bildirimi" ile tevsik edilir. İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personel ve t eknik
personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim
süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir.
- İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait teknik personelin tamamı değerlendirilir.
Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde
bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.
- Teknik personel olarak bildirilen kişiler ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. -Teknik personel olarak
bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesi nde
çalışamazlar.
-Teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini
yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları,
ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının
teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedel Tablosu 5/B sınıf ve üstü yapılara ait yapılmış proje işleri
yapmış olmak
5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet
edilecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü
Birleşmiş Milletler Cad. No: 3/A Konak İzmir adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik döküm anını
satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.
9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Birleşmiş Milletler
Cad. No: 3/A Konak İzmir adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
KÜTAHYA ARKEOLOJİ MÜZESİ VE MADEN MÜZESİ MİMARİ, TEŞHİR
TANZİM, PEYZAJ MİMARLIĞI, ALTYAPI, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ PROJELERİNİN
HAZIRLATTIRILMASI İŞİ
DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME
I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler
1.1- İdarenin:
a) Adı: İzmir Rolove ve Anıtlar Müdürlüğü
b) Adresi: Birlesmis Milletler Caddesi 3 /A - KONAK / İZMİR
c) Telefon numarası:2324831785
ç) Faks numarası: 2324416113
d) Elektronik posta adresi: izmirrolove@kulturturizm.gov.tr
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Melike Küçükçelen/Mimar
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
2.1.İhale konusu danışmanlık hizmetinin;
a) Adı: KÜTAHYA ARKEOLOJİ MÜZESİ VE MADEN MÜZESİ MİMARİ, TEŞHİR TANZİM, PEYZAJ
MİMARLIĞI, ALTYAPI, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
PROJELERİNİN HAZIRLATTIRILMASI İŞİ
b) Varsa kodu:
c) Miktarı ve türü:
10.395 m2 açık alana sahip arazi üzerine, 5.000 m2 oturma alanlı, 2Katlı toplam proje alanı 10.000
m2, toplam peyzaj alanı 5.395 m2 yeni müze inşaası için mimari, inşaat, teşhir tanzim, makine ve
elektrik tesisatları, altyapı ve peyzaj mimarlığı projelerinin hazırlanması.
ç) Yapılacağı yer: Kütahya / Merkez
d) Varsa diğer bilgiler: Bu bent boş bırakılmıştır
Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler
3.1.
a) İhale kayıt numarası: 2013/68370
b) İhale usulü: Belli istekliler arasında ihale
c) Tekliflerin sunulacağı adres: İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Birleşmiş Milletler Cad. No: 3/A
Konak İzmir
ç) İhalenin yapılacağı adres: İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Birleşmiş Milletler Cad. No: 3/A
Konak İzmir
d) İhale komisyonunun toplantı yeri: İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Birleşmiş Milletler Cad. No:
3/A Konak İzmir
3.2. Teklifler, davet mektubunda belirtilen ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine
kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen
yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
3.5. Davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale, davet mektubunda
belirtilen saatte yapılır.
3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 4- İhale dokümanının kapsamı
4.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İdari şartname.
b) Teknik şartname.
c) Sözleşme tasarısı.
d) Standart Formlar
Standart Form-KİK015.0/D: Götürü Bedel Teklif Mektubu, Standart Form-KİK025.0/D: İş Ortaklığı
Beyannamesi, Standart Form-KİK027.0/D: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK028.0/D:
Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK031.1/D: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici - İş
Bitirme)\nStandart Form-KİK031.5/D: İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici - İş Bitirme), Standart FormKİK032.0/D: Özgeçmiş Formu, Standart Form-KİK033.0/D: Genel Hizmet Deneyimi, Standart FormKİK034.1/D: Son 5 Yıl İçerisinde Gerçekleştirilen Benzer İşler, Standart Form-KİK035.1/D: Teknik
Personel Bilgileri Özet Tablosu, Standart Form-KİK037.1/D: İşin Gerçekleştirilmesi ile Organizasyon
Yapısı, Metodoloji ve İş Planının Anlatımı Formu, Standart Form-KİK037.2/D: Personel Durumu,
Pozisyonlar ve Görev Tanımları, Standart Form-KİK037.3/D: Teknik Personele Ait Zaman Çizelgesi,
Standart Form-KİK037.4/D: Çalışma Planı, Standart Form-KİK038.1/D: Maliyet Özeti, Standart
Form-KİK038.2/D: Ücretlerin Açılımı-İş Kalemlerinin Açılımı formu, Standart Form-KİK038.3/D:
Diğer Kalemler Tablosu, Standart Form-KİK040.1/D: Ortaklık Durum Belgesi
e)
4.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile
isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı
bir parçasıdır.
4.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine
ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale
dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye
alınmaz.
4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde
de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve
anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.
Madde 5- Bildirim ve tebligat esasları
5.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ön
yeterlik dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin
formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi
ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi
kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.
5.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci
gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce
muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.
5.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu
şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim
yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü
mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan
bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.
5.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak
yapılır.
5.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre
pilot/koordinatör ortağa yapılır.
II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 6- İhaleye girebilmek için gereken belgeler
6.1. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 49 uncu maddesine
göre oluşturulan kısa listeye alınarak ihaleye davet mektubu gönderilmek suretiyle teklif vermeleri
istenen adayların ihaleye girebilmeleri için aşağıdaki belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk
ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c) Yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirkülerinin.
ç) Bu Şartnamede istenilmişse, bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun
geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliğe başvurmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş
ortaklığı beyannamesi.
f) Bu bent boş bırakılmıştır,
g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
ğ) Bu bent boş bırakılmıştır.
6.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
6.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 6.1. maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan
belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini
göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması
halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
6.3. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde;
6.3.1. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmediğinden boş bırakılmıştır.
6.4. Teknik tekliflerin değerlendirilebilmesi için ekte verilen Teknik Teklif Formları'na uygun olarak
hazırlanarak verilmesi gereken belgeler:
6.4.1. İstekliler, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin özel hizmet deneyimlerini göstermek üzere;
danışmanlık hizmetleri kapsamında kusursuz olarak gerçekleştirilen ihale konusu iş ve benzeri işlerini
tevsik amacıyla iş deneyimini gösteren belgelerini, teknik teklifleri içerisinde yer alan "Teknik Teklif
Formları"na ekleyeceklerdir. Ortak girişimlerde, ortak girişimi oluşturan ortaklar bu formları ayrı ayrı
vereceklerdir.
6.4.2. İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri çalışma planı ve yöntem (Metodoloji) ile proje yönetim
ve organizasyon yapısını açıklayan bir raporu teknik teklifleri içersinde vereceklerdir.
6.4.3. İsteklilerin işin yönetim ve organizasyonu için önerdikleri "Organizasyon Planı" ve teknik
personele ait zaman çizelgesi ile çalışma planlarını gösterir "İş Programı"nı teknik tekliflerinde
vermeleri gerekmektedir.
6.4.4. İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri yönetici kadrosu ve teknik personeli, bunların
görevlerini, deneyim ve çalışma sürelerini teknik teklifleri içersinde "Teknik Teklif Formları'nda"
bildireceklerdir. Bu bildirime, önerilen personelin özgeçmişleri, diploma veya mezuniyet belgeleri,
genel ve mesleki deneyim sürelerini ve isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğunu gösterir belgeler
eklenir. Ancak, istekliler taahhüt ederek temin edecekleri personeli "teknik personel bilgileri özet
tablosunda" belirterek, özgeçmişlerini sunacaklardır. Bu personel için isteklinin bünyesinde
çalışmakta olduğunu gösterir belgelerin sunulmasına gerek bulunmamaktadır. Sözkonusu personelin
isteklinin bünyesinde çalışması ya da taahhüt edilerek temin edilmesi durumu teknik tekliflerin
puanlanması aşamasında dikkate alınacaktır.
6.5 Belgelerin sunuluş şekli
6.5.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış
örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi'nin 9 uncu
maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi
suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi
yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.
6.5.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti
veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir
şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
6.5.3. İstekliler istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce İdarenin yetkili personeli tarafından "aslı
İdarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen ve aslı iade edilen belgelerin
suretleri de sunulabilir.
6.5.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen
belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki
temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:
6.5.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla
imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.
6.5.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde
düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik
şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.
6.5.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya
damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu
takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine
göre yaptırılabilir.
6.5.4.4. "Apostil tasdik şerhi" taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma
veya sözleşme kapsamında sunulmayan, yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın,
mührün veya damganın alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla
belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde
düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden
sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
6.5.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
6.5.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.
6.5.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:
6.5.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
6.5.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve
bu tercümelerin tasdik işlemi:
6.5.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin ve
bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:
6.5.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre
kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı
dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve
noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
tasdik işleminden muaftır.
6.5.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin
ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:
6.5.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve
varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.
6.5.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve
tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi
aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve
varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından
veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
6.5.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya
damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde
belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.
6.5.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin
tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de
"apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise sözkonusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki
mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye
Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
6.5.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar
tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik
şerhi aranmaz.
6.6. Tekliflerin dili
6.6.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir
dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu
durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin
yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.
Madde 7 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı
7.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7.2. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:
7.2.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % 10 (rakam ve yazıyla) On
oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ancak, yabancı isteklilerle ortak girişim yapmak suretiyle
ihaleye katılan yerli istekliler bu fiyat avantajından yararlanamaz Yerli istekliler lehine uygulanacak
bu fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklifine, teklif ettiği bedelin % 10 (rakam ve yazıyla) On
eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.
Madde 8 - İhaleye katılamayacak olanlar
8.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı
Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu
Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı olarak ya da alt yüklenici
olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.
8.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir
kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle
bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
8.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara
ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer
verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan
istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve
58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.
Madde 9 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar
9.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b),
(c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin
dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal
bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde
4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde
belirtilen durumlarda olmadıklarına ilişkin belgeleri verecektir.
9.2. Bu Şartnamenin 8 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10
uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler
değerlendirme dışı bırakılır.
9.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci
maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya
davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.
Madde 10 - Teklif hazırlama giderleri
10.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini
hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez
Madde 11 - İhale konusu iş hakkında bilgi edinme
11.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde
girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve
çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.
11.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim
şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin
miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman
bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer
unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.
11.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği
ilgili yerlere girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.
11.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre
hazırladığı kabul edilir.
Madde 12 - İhale dokümanında açıklama yapılması
12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç
duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama
talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
12.2. Talebinin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on
gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına
gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.
12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği
belirtilmez.
12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra doküman gönderilenlere ihale dokümanının
bir parçası olarak verilir.
Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması
13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin
hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya
eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname
düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının
bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.
13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde
ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.
13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması
halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile
erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam
edilecektir.
13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler
tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.
13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin
hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya
eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde,
ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa
daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ön yeterlik ilanında da
bulunması halinde ise ihale iptal edilir.
Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin
yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği
hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek
duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.
14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler
açılmaksızın isteklilere iade edilir.
14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Madde 15 - İş ortaklığı
15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.
15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak
bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip
ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot
ortak olarak belirlenir.
15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot
ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber
sunacaklardır.
15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin
imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.
15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine
getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.
Madde 16 - Konsorsiyum
16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
Madde 17 - Alt yükleniciler
17.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt
yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü
18.1 İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde
bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi
19.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
19.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 20 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
20.1. Ödemeye esas para birimi: TRY (Türk Lirası), , , 'dır.
Ödemelerde geçerli para birimi: TRY (Türk Lirası)'dir.
Madde 21 - Tekliflerin sunulma şekli
21.1 - Teklifi oluşturan belgeler
21.1.1. İstekli tarafından hazırlanacak olan teklif, aşağıdaki dokümanı içerir:
a) Mali teklif
- Teklif mektubu ve ekindeki mali teklif formları
- Geçici teminat (istenmişse)
b) Teknik teklif
Bu şartnamede sayılan, teklif mektubu ve geçici teminat dışındaki, diğer belgeler ve teknik teklif
formları.
21.1.2. İhale konusu danışmanlık hizmeti için teklif edilen bedelin yer aldığı teklif mektubu18.1 ile
istenmişse geçici teminat isteklinin mali teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine "Mali Tekliftir" yazılmak
suretiyle bir zarfa konulur
21.1.3. Teknik değerlendirme için istenilen diğer tüm belgeler, isteklinin teknik teklifini oluşturur. Bu
teklif, üzerine "Teknik Tekliftir" yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa veya pakete konulur.
21.1.4. Her iki zarfın üzerine de isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi ve
teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfların yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanarak
mühürlenir veya kaşelenir.
21.1.5. Mali teklife ilişkin zarf ile teknik teklife ilişkin zarf, bir araya getirilerek ayrı bir zarf veya
paketin içine konulur. Bu zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık
adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri
istekli tarafından imzalanarak mühürlenir veya kaşelenir.
21.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında
İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.
21.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale
dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle
işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler
değerlendirmeye alınmaz.
21.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih
ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve
saatine kadar uzatılmış sayılır.
Madde 22 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği
22.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
22.2. Teklif Mektubunda;
a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet
gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,
d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış
olması,
zorunludur.
22.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya
yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.
22.4. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 23 - Tekliflerin geçerlilik süresi
23.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
23.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar
uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin
teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.
23.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici
teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale
getirir.
23.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.
Madde 24- Teklif fiyata dahil olan giderler
24.1. Her türlü ulaşım,sigorta, vergi, resim ve harç giderleri
24.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
24.3. 24.1 ve 24.2 maddelerinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider
kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı
içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
24.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili
mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
Madde 25 - Geçici teminat
25.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren
isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
25.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin
uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı
tarafından karşılanabilir.
25.3 Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,
teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
25.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen
katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Madde 26 - Teminat olarak kabul edilecek değerler
26.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine
düzenlenen belgeler.
26.2. 26.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen
belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri
üzerinden teminat olarak kabul edilir.
26.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların
düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri
kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların
düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
26.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu
tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart
formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.
26.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
26.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz.
Madde 27 - Geçici teminatın teslim yeri
27.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur.
27.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların İzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü
yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
Madde 28 - Geçici Teminatın iadesi
28.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait
teminat mektupları, ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer
isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.
28.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip
sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.
28.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.
IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA
İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 29- Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi
29.1. Teklifler, davet mektubunda belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere)
verilecektir.
29.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:
29.2.1. İhale komisyonunca davet mektubunda belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate
kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.
29.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde
isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi
yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, mühürlenmesi
veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek
değerlendirmeye alınmaz.
29.2.3. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. Teknik tekliflere
ait zarflar açılarak, istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir ve durum bir
tutanakla tespit olunur. Bu tutanağın onaylı suretini isteyenlere, bunların komisyon başkanınca
onaylanmış bir sureti, imza karşılığı verilir. Mali teklifleri içeren zarflar ise isteklilerle birlikte hazır
bulunanlar önünde bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın ihale komisyonunca toplu halde paketlenip,
mühürlenerek, imzalanır ve muhafaza altına alınır. Bu aşamada, teklifi oluşturan belgelerde değişiklik
yapılamaz, varsa eksik belgeler tamamlanamaz, hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar
verilmeksizin, teklifler kapsamlı olarak değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.
29.2.4. İhale komisyonu öncelikle isteklilerin teknik değerlendirmeye esas bütün belgelerinin ihale
dokümanında istenilen şartlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini inceler. Belgeleri eksik
olduğu bu Şartnamenin 29.2.3.maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin
değerlendirme dışı bırakılır.
29.2.5. Teknik teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi
eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak
istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin
niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama
süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve
geçici teminatları gelir kaydedilir.
29.2.6. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan
belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi
itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.
29.2.7. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda, belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun olan
isteklilerin, ihale dokümanında belirtilen teknik değerlendirme kriterleri ve puanlara göre teknik
puanları belirlenir. İhale dokümanında belirlenen asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere ait
teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
29.2.8. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen ya da asgari teknik
puanın altında puan alan isteklilere tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve mali tekliflerinin
açılmaksızın, mali tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği
Teknik Değerlendirmede Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form kullanılarak
bildirilir. Bu formun ekinde Teknik Teklif Üye Değerlendirme ve Teknik Teklif Komisyon
Değerlendirme Formlarını da yer verilir. Aynı tarihte, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan
isteklilere de mali tekliflerin açılacağı tarih ve saat yazılı olarak bildirilir.
29.2.9. Değerlendirme Teknik ve Mali olmak üzere iki aşamada yapılır. Önce Teknik daha sonra da
Mali Teklif değerlendirilir. Teknik ve Mali tekliflere verilen ağırlık oranı aşağıdaki gibidir.
Teknik ve Mali Puan Ağırlık Katsayıları:
Teknik Puan Ağırlık Katsayısı = 0,80
Mali Puan Ağırlık Katsayısı = 0,20
Toplam = 1.00
Madde 30 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi
30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve
değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama
isteyebilir.
30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında
öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu
sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.
30.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.
Madde 31 - Teknik değerlendirme kriterleri
31.1. Teknik değerlendirmede kullanılacak puanlar; İsteklilerin, benzer nitelik ve ölçekteki
sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici
kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitim seviyesi ve mesleki nitelikleri esas alınarak tespit
edilir.
KRİTER
a) Benzer nitelik ve ölçekteki işlerde deneyimleri: 20
b) İş için önerdikleri yöntem (metodoloji) ve çalışma planı ile Organizasyon Yapısının iş tanımına
uygunluğu 30
ALT KRİTERLER
1) İşin nasıl yapılacağı: 5
2) İş programı: 5
3) Organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu: 20
4) Yönetim ve denetim (kalite kontrol) teknikleri (İşin niteliğine göre idarelerce
istenmeyebilir.): 0
5) Ekipman: 0
6) : 0
c) Yönetici kadrosu ve teknik personel: 50
ALT KRİTERLER
1) Genel nitelikler: 10
2) İş için uygunluk: 20
3) Yerel deneyim ve Türkçe'ye hakimiyet: 5
4) İstihdam durumu (kendi personeli/taahhüt): 15
TOPLAM PUAN : 100
.
31.2. Teknik değerlendirmede asgari 70 puanın altında kalan istekliler elenir ve mali değerlendirmeye
alınmaz. Asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere, değerlendirme dışı bırakıldığı ve mali
tekliflerinin açılmadan, mali tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade
edileceği yazılı olarak bildirilir
Madde 32 - Teknik puanların belirlenmesi
32.1 Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere ait Teknik Puanlar (P_Tİ=100 x PT / PTmax)
formülü ile hesaplanır. Bu formülde;
P_Tİ = İtibari Teknik Puanı,
PT = Komisyonca istekliye verilmiş (asgari puanın üzerindeki) ham teknik puan ( ortalama teknik puan
),
PTmax = Komisyonca isteklilere verilen ham teknik puanların en yükseği (ortalama teknik puan),
ifade eder.
32.2. Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere mali tekliflerin açılacağı tarih ve saat yazılı
olarak bildirilir. İhale komisyonunca bildirilen tarih ve saatte öncelikle teknik değerlendirme sonuçları
ile teknik puanlar hazır bulunanlar önünde açıklanır. Daha sonra ihale komisyonunca, toplu halde
muhafaza altına alınmış olan ve mali teklifleri içeren paket açılır. Teklifleri değerlendirme dışı
bırakılan isteklilerin mali teklif zarfları açılmaksızın kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek, bu
istekliler ihale salonundan çıkarılır. Bu işlemden sonra, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan
isteklilerin mali teklif zarfları açılmadan önce işin yaklaşık maliyeti açıklanır. Asgari teknik puan ve
üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları açılarak, istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar
duyurularak bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanağın onaylı suretini isteyenlere, bunların komisyon
başkanınca onaylanmış bir sureti, imza karşılığı verilir. İade edilemeyen mali tekliflere ait zarflar
ihalenin sonuçlandırılmasından hemen sonra iadeli taahhütlü posta ile gönderilir.
32.3. Mali teklif içerisinde, teklif mektubu ve istenmişse ekindeki mali teklif formları ile geçici
teminatı bulunmayan veya usulüne uygun olmayan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
32.4. Sonraki aşamada isteklilerin birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı
incelenir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler
değerlendirme dışı bırakılır. Daha sonra, teklif mektubu ile geçici teminatı uygun olan isteklilere ait
mali puanlar belirlenir.
Madde 33 - Mali puanların belirlenmesi
33.1. Teklif mektubu ile istenmişse geçici teminatı uygun olan isteklilere ait mali puanlar; (PM=100 x
Mmin/ M) formülü ile hesaplanır. Bu formülde;
PM = Mali teklif puanı,
Mmin = İstekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
M = İsteklinin teklif ettiği fiyatı,
ifade eder.
Madde 34 - İhalenin sonuçlandırılması
34.1. İsteklilere ait teknik ve mali puanlar, teknik ve mali puan ağırlık katsayılarıyla çarpılarak
toplanmak suretiyle toplam puanlar tespit edilir. P=P_Tİ x KT + PM x KM Bu formülde:
P = Toplam Puan
PTİ = İtibari Teknik Puan
KT = Teknik Puan Ağırlık Katsayısı
PM = Mali Teklif Puanı
KM = Mali Puan Ağırlık Katsayısı
İfade eder.
34.2. Toplam puanı en yüksek olan istekli iş tanımı, sözleşme şartları, personel ve mali teklif ile ilgili
görüşme yapmak üzere davet edilir. Ancak bu görüşme, ihale dokümanında yer alan şartları önemli
ölçüde değiştirecek nitelikte olamaz. Mali teklif üzerinde yapılan görüşmenin kapsamı ancak ödeme
koşulları ve planının, mali teklif tutarını değiştirmemek kaydıyla İdare lehine düzenlenmesine yönelik
olabilir. Görüşme sonucunda şartların netleştirilerek anlaşmaya varılması halinde, bu istekliye ihale
yapılır.
34.3. Puan eşitliği durumunda mali teklif puanı yüksek olan istekli görüşme yapmak üzere davet
edilir. Mali teklif puanlarının da eşit olması durumunda tek sözleşmeye ilişkin benzer iş deneyim
tutarı fazla olan istekli görüşme yapmak üzere davet edilir. İş ortaklığında pilot ortağın tek
sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarının, konsorsiyum da ise koordinatör ortağın tek sözleşmeye ilişkin
iş deneyim tutarının değerlendirilmesi suretiyle görüşme yapmak üzere davet edilecek istekli
belirlenir.
Madde 35 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi
35.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal
etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına
girmez.
35.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.
35.3. Teknik veya mali değerlendirme sonucunda üçten az isteklinin kalması halinde ihale iptal edilir.
Madde 36 - İhalenin karara bağlanması
36.1. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu, ihale toplam puanı en yüksek
olan isteklinin üzerinde bırakılır.
36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin
onayına sunar.
Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali
37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce İdare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa
ikinci en yüksek toplam puana sahip isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan
teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. Her iki isteklinin de yasaklı
olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir.
37.2. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya
gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
37.3. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi
38.1. İsteklilere bildirilen kesinleşen ihale kararının ekinde, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale
komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.
38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri
belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme
imzalanmayacaktır.
Madde 39 - Sözleşmeye davet
39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması
gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale
üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün
içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı
istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.
39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine
getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.
Madde 40 - Kesin teminat
40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'sı
oranında kesin teminat alınır.
40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı,
ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın
ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde,
ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g)
bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal
yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan
sonra geçici teminat iade edilecektir.
41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı
Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.
41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına
dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu
belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da
düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak
bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket
merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti
konsolosluklarına teyit ettirilecektir.
41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması
durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi
hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan
durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar
içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.
Madde 42 - İkinci en yüksek toplam puana sahip istekliye bildirim
42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, İkinci en yüksek
toplam puana sahip isteklinin teklifinin ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi
istekliyle sözleşme imzalanabilir. Bu durumda, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ikinci en yüksek
toplam puana sahip isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit edilerek ihale sonucu
Kuruma gönderilir.
42.2. İkinci en yüksek toplam puana sahip istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen
sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.
42.3. İkinci en yüksek toplam puana sahip istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen
on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b),
(c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip
diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme
imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir
42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ikinci en yüksek toplam puana sahip isteklinin sözleşmeyi
imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci
maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt
altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı
hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı
verilmez..
42.5. İkinci en yüksek toplam puana sahip isteklinin de sözleşmenin imzalanamaması durumunda,
ihale iptal edilir.
Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu
43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli,
4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürenin bitimini izleyen günden itibaren en
geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla,
taahhüdünden vazgeçebilir.
43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş
giderleri isteyebilir.
Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması
44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt
bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme
imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu
hesabına yatırılır.
44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale
Kurumuna gönderilmek suretiyle isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit
edilmesi zorunludur.
44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale
yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir.
Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen
sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.
44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.
44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar
tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından
sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme
nüshası düzenlenir.
44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri
yükleniciye aittir.
V – SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR
Madde 45- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar
45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.
a) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihleri ile gecikme halinde alınacak cezalar,
b) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,
c) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile
iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,
ç) İş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.
d) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
e) Anlaşmazlıkların çözüm şekli.
Madde 46 - Fiyat farkı
46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır.
46.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 47 - Diğer Hususlar
47.1.
Aşağıdaki personel teknik personel olarak istenilmektedir.
Görevi
Mesleği
Deneyim Süresi
Benzer iş deneyim süresi
Adet
1
Proje
Mimar veya Yüksek
Mimarı Mimar
Proje
1
Proje
1
Proje
İnşaat Müh veya
İnş.Yük.Mühendisi
Elektrik veya Elektrik
Elektronik Mühendisi
Makine Mühendisi
1
Proje
1
Peyzaj Mimarı
En az 5 yıl proje
deneyimine
sahip
benzer işlerde 3 yıl tecrübeli
organizasyon yapabilme ve yürütebilme
kapasitesine sahip, ulusal ve uluslararası
şartnamelere vakıf
benzer işlerde 3 yıl tecrübeli
En az 5 yıl proje organizasyon yapabilme ve yürütebilme
deneyimine
kapasitesine sahip, ulusal ve uluslararası
sahip
şartnamelere vakıf
benzer işlerde 3 yıl tecrübeli
En az 5 yıl proje organizasyon yapabilme ve yürütebilme
deneyimine
kapasitesine sahip, ulusal ve uluslararası
sahip
şartnamelere vakıf
benzer işlerde 3 yıl tecrübeli
En az 5 yıl proje organizasyon yapabilme ve yürütebilme
deneyimine
kapasitesine sahip, ulusal ve uluslararası
sahip
şartnamelere vakıf
En az 5 yıl proje benzer işlerde 3 yıl tecrübeli
organizasyon yapabilme ve yürütebilme
deneyimine
kapasitesine sahip, ulusal ve uluslararası
sahip
şartnamelere vakıf
1
benzer işlerde 3 yıl tecrübeli
En az 5 yıl proje organizasyon yapabilme ve yürütebilme
deneyimine
kapasitesine sahip, ulusal ve uluslararası
sahip
şartnamelere vakıf
1
benzer işlerde 3 yıl tecrübeli
organizasyon yapabilme ve yürütebilme
En az 5 yıl proje
kapasitesine sahip, ulusal ve uluslararası
deneyimine
şartnamelere vakıf
sahip
Proje
Proje
İç Mimar
Jeoloji Mühendisi
İsteklinin Organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi veya yönetici
kadrosunun, anahtar teknik personelin ve teknik personelin eğitimini gösteren diploma
veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt
belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile öz geçmiş belgelerini vermesi zorunludur.
-Teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası
üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya
meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer
işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale
tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya
ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi”
ile tevsik edilir. İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan
anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi
diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet
çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir.
- İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait
teknik personelin tamamı değerlendirilir. Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve
diğer ortaklara ait teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde
bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.
- Teknik personel olarak bildirilen kişiler ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin
yazılı beyanlarını verirler. -Teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin
bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide
bünyesinde çalışamazlar.
-Teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi
ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin
yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür
ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda
sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının teknik personel olarak bildirilmesi
durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
EK:
Okas Kodu
Okas Açıklaması
71000000
Mimarlık, inşaat, mühendislik ve teftiş hizmetleri
27
KÜTAHYA ARKEOLOJİ MÜZESİ VE MADEN MÜZESİ MİMARİ, TEŞHİR
TANZİM, PEYZAJ MİMARLIĞI, ALTYAPI, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ PROJELERİNİN
HAZIRLATTIRILMASI İŞİ
DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK ÖN YETERLİK
ŞARTNAMESİ
I- İHALENİN KONUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin:
a) Adı: İzmir Rolove ve Anıtlar Müdürlüğü
b) Adresi: Birlesmis Milletler Caddesi 3 /A - KONAK / İZMİR
c) Telefon numarası: 2324831785
ç) Faks numarası: 2324416113
d) Elektronik posta adresi: izmirrolove@kulturturizm.gov.tr
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Melike Küçükçelen
1.2. Adaylar ön yeterliğe ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 - İhale konusu danışmanlık hizmetine ilişkin bilgiler
İhale konusu danışmanlık hizmetinin;
a) Adı: KÜTAHYA ARKEOLOJİ MÜZESİ VE MADEN MÜZESİ MİMARİ, TEŞHİR TANZİM, PEYZAJ
MİMARLIĞI, ALTYAPI, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
PROJELERİNİN HAZIRLATTIRILMASI İŞİ
b) Varsa kodu:
c) Miktarı ve türü:
10.395 m2 açık alana sahip arazi üzerine, 5.000 m2 oturma alanlı, 2Katlı toplam proje alanı 10.000
m2, toplam peyzaj alanı 5.395 m2 yeni müze inşaası için mimari, inşaat, teşhir tanzim, makine ve
elektrik tesisatları, altyapı ve peyzaj mimarlığı projelerinin hazırlanması.
ç) Yapılacağı yer: Kütahya / Merkez
d) Varsa diğer bilgiler: Bu bent boş bırakılmıştır
Madde 3 - İhaleye ve ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin bilgiler
3.1.
a) İhale kayıt numarası: 2013/68370
b) İhale usulü: Belli istekliler arasında ihale
c) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı adres: İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Birleşmiş Milletler
Cad. No: 3/A Konak İzmir
ç) Ön yeterlik değerlendirmesinin yapılacağı adres: İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Birleşmiş
Milletler Cad. No: 3/A Konak İzmir
d) Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) tarihi: 18.06.2013
e) Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) saati: 10:30
f) İhale komisyonu toplantı yeri: İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Birleşmiş Milletler Cad. No: 3/A
Konak İzmir
3.2. Ön yeterlik başvuruları, ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) tarih ve saatine kadar yukarıda
belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Ön yeterlik
değerlendirme (son başvuru) saatine kadar İdareye ulaşmayan ön yeterlik başvuruları
değerlendirmeye alınmaz.
3.3. Ön yeterlik başvuruları, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.4. Ön yeterlik değerlendirmesi tarihinin tatil gününe rastlaması halinde, ön yeterlik değerlendirmesi
takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen ön yeterlik
başvuruları kabul edilir.
3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ön yeterlik değerlendirmesi
yukarıda belirtilen saatte yapılır.
3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 4 - Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülmesi ve temini
4.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak
görülebilir. Ancak, ön yeterliğe başvuracak olanların, İdarece onaylı ön yeterlik dokümanını satın
alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.
a) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği yer: İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Birleşmiş
Milletler Cad. No: 3/A Konak İzmir
b) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
c) Ön yeterlik dokümanının satın alınabileceği yer: İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Birleşmiş
Milletler Cad. No: 3/A Konak İzmir
ç) Ön yeterlik dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100 TRY (Türk Lirası)
e) Bu madde boş bırakılmıştır.
4.2. Ön yeterlik dokümanını satın almak isteyenler, ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerin aslına
uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ön yeterlik
dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form,
biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir ve imzalanır.
4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.4. Ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının tamamının veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe
yanında başka dillerde de hazırlanıp adaylara verilmesi halinde, dokümanın anlaşılmasında,
yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.
4.5. İhale dokümanı, ön yeterlik değerlendirmesi sonucu kısa listeye alınan adaylara, davet mektubu
ekinde ihale tarih ve saati belirtilerek gönderilecektir.
Madde 5 - Ön yeterlik dokümanının kapsamı
5.1. Ön yeterlik dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) Ön yeterlik şartnamesi.
b) Standart formlar :
Standart Form-KİK014.0/D: Ön yeterlik Başvuru Mektubu Formu\nStandart Form-KİK025.0/D: İş
Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK030.0/D: Banka Referans Mektubu, Standart FormKİK031.1/D: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici - İş Bitirme), Standart Form-KİK031.5/D: İş Deneyim
Belgesi (Alt Yüklenici - İş Bitirme), Standart Form-KİK032.0/D: Özgeçmiş Formu, Standart FormKİK033.0/D: Genel Hizmet Deneyimi, Standart Form-KİK034.1/D: Son 15 Yıl İçinde Yapımla İlgili
Danışmanlık Hizmetlerinde Gerçekleştirilen Benzer İşler, Standart Form-KİK035.0/D: Anahtar
Personel Bilgileri Özet Tablosu, Standart Form-KİK035.1/D: Teknik Personel Bilgileri Özet Tablosu,
Standart Form-KİK040.1/D: Ortaklık Durum Belgesi\nStandart Form-KİK040.2/D: Ortaklık Durum
Belgesi, Standart Form-KİK030.1/D: Bilanço bilgileri tablosu
5.2. Ayrıca, bu şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile
adayların yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ön yeterlik dokümanının
bağlayıcı bir parçasıdır.
5.3. Aday tarafından, ön yeterlik dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Ön yeterlik
başvurusunun yapılmasına ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk adaya
aittir. Ön yeterlik dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan başvurular
değerlendirmeye alınmaz.
Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları
6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ön
yeterlik dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin
formda ve/veya başvuru mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının
belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt
edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.
6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci
gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce
muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.
6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu
şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim
yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü
mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan
bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir
6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak
yapılır.
6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara göre
pilot/koordinatör ortağa yapılır.
6.6. İstekli olabilecekler ve adaylar tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, elektronik posta ve
faks kullanılamaz. Ancak, bu Şartnamenin 4.3. maddesinde ön yeterlik dokümanının posta yoluyla
satılması hususunun düzenlenmiş olması şartıyla, ihale dokümanının posta yoluyla satın alınmasına
ilişkin talepler faksla yapılabilir.
II- ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 7 - Ön yeterlik başvurusu için gereken belgeler
7.1. Adayların aşağıda yer alan belgeleri, genel uygunluğun belirlenmesi için ön yeterlik başvuruları
kapsamında sunmaları gerekir:
a) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirtilen başvuru mektubu.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından,
ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli
imza sirkülerinin.
ç) Genel hizmet deneyimine ilişkin belgeler
Bu Şartnamenin 7.1.a maddesin de yer alan belgelerin içeriğinde bulunmaması halinde
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi
odasından alınmış ticaret siciline tescil veya ilgili meslek odasına kayıt tarihinin gösterir belge.
2) Tüzel kişi olması halinde, ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış ticaret siciline tescil tarihinin
gösterir belge.
d) Bu şartnamenin 8.1 ve 8.2 maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Danışmanlık Hizmet Alımı
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
e) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliğe başvurmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.
f) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş
ortaklığı beyannamesi
g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan
ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,
ğ) Bu bent boş bırakılmıştır.
7.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde,
7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan
belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini
göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması
halinde bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
7.3. Ön yeterliğe konsorsiyum olarak başvuruda bulunulması halinde;
7.3.1. Konsorsiyumların ön yeterliğe başvuruda bulunmalarına izin verilmediğinden boş
bırakılmıştır.
Madde 8 - Ön yeterlik kriterleri ve bunlara ilişkin belgeler
8.1. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
8.1.1. Adayın 50.000 TRY (Türk Lirası) az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi
veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans
mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra
düzenlenmiş olması zorunludur.
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu
sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu
yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı
için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.
8.1.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar, yıl sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin
sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK030.1/D)
sunmaları gerekmektedir.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde
borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar)
en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan,
yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz
kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri
toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50–den küçük olması,
ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın
inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.
Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini
sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini
sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda,
belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili
mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da
vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya
bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına
göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması
gereklidir.
Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin
ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu
belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.
Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış
serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam
gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden
bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
Adayın ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve
yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
8.1.3. Adayın;
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen
danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda
düzenlenmiş faturaların,
Adayın birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.
Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının
hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate
alınır.
Toplam cironun 245.000 TRY (Türk Lirası)'den , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen
kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise 145.000 TRY (Türk Lirası)'den az olmaması
gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday
yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde,
son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına
bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu
sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini
sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda,
gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi
dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış
olması gereklidir.
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan adaylarda; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş
ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. Konsorsiyum olarak ihaleye katılan aday ve
isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından kendi kısmı için sağlanması
zorunludur.
8.2. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
8.2.1. Adayın yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan
danışmanlık hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri,
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %
80–inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde
kabul işlemleri tamamlanan danışmanlık hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeleri,
sunması zorunludur. Aday tarafından teklif edilen bedelin 245.000 TRY (Türk Lirası)'den az
olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren
belgelerin sunulması gerekir.
İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin
ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya
ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olamaz.
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması
zorunludur.
8.2.2.
Pozisyon
Görevi
Toplam tecrübe
Adet
10 yıl
Anahtar teknik personel
Mimar
1
Adayın, anahtar teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi
iletoplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet
çizelgesi vedanışmanlık işleriyle ilgili hizmet deneyimini ve ihale konusu iş ve benzer
işlerle ilgili mesleki deneyimini gösteren özgeçmiş belgesini vermesi zorunludur.
Anahtar teknik personelin özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası
üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya
meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ilgili hizmet deneyimi ile
ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili mesleki deneyimi ise özgeçmiş belgesiyle, son
başvuru tarihi itibarıyla adayın bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim
ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda
sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir.
Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin
yazılı beyanlarını verirler.
Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev
yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.
İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar
teknik personelin tamamı değerlendirilir.
Anahtar teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi
ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin
yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür
ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda
sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak
bildirilmesi durumunda, adayın bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
8.2.3. Bu bent boş bırakılmıştır.
8.2.4. Bu bent boş bırakılmıştır.
8.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedel Tablosu 5/B sınıf ve üstü
yapılara ait yapılmış proje işleri yapmış olmak
8.4. Yukarıda belirtilen asgari şartları sağlamayan adaylar, yeterli kabul edilmezler ve ön yeterlik
değerlendirmesi dışında bırakılırlar. Ön yeterlik asgari şartlarını sağlayan aday sayısının üçten az
olması halinde ihale iptal edilir. Asgari koşulları sağlayan adayların sayısının bu Şartnamenin 21 inci
maddesinde belirtilen kısa listeye alınacak aday sayısına eşit veya küçük olması durumunda ise asgari
koşulları sağlayan tüm adaylar kısa listeye alınır ve davet mektubu gönderilmek suretiyle teklif
vermeye davet edilir. Asgari şartları sağlayan aday sayısının kısa listeye alınacak aday sayısını aşması
durumunda, asgari şartları sağlayan bu adaylar şartnamenin 8.5 maddesinde belirtilen kriterlere göre
puanlamaya alınır.
8.5. Puanlama kriterleri
Asgari şartları sağlayan adaylar, Mali Kapasite ve Teknik Yetenek olmak üzere iki bölümde, "Ön
Yeterlik Başvuru Mektubu"na eklenen "Bilgi Formlarının" doldurulması suretiyle sunulacak bilgi,
belge ve dokümana bağlı olarak aşağıdaki tabloda verilen kriterlere göre puanlanır.
KRİTER / ALT KRİTER - PUAN
a) Mali Kapasiteleri [20]
b) Teknik Yetenekleri [80]
1) Genel Hizmet Deneyimi [20]
2) Özel Hizmet Deneyimi [40]
3) Personel Durumu [20]
4) Ekipman Durumu (istenmiş ise) [0]
5) Kalite yönetim sistem belgesi (istenmiş ise) [0]
TOPLAM [100]
8.5.1. Mali kapasitenin puanlanması
Adayların, ciro veya taahhüt altındaki ya da bitirilen danışmanlık hizmet işi tutarı değerlendirilir.
Tam puan için gereken toplam ciro tutarı 335.000 TRY (Türk Lirası).
Tam puan için kabul edilen taahhüt altındaki ve/veya bitirilen danışmanlık hizmet işi tutarı 245.000
TRY (Türk Lirası).
Adayların sundukları yıllara ait cirolarının ortalama değeri, yukarıda belirtilen tam puan için kabul
edilen ciro tutarının;
a) %100'üne eşit ve fazla ise 20 Puan,
b) Asgari kriter olarak istenen ciro değerine eşit ise [10] Puan,
Adayların taahhüt altındaki ve/veya bitirilen danışmanlık hizmet işi tutarı ortalama değeri,
yukarıda belirtilen tam puan için kabul edilen taahhüt altındaki ve/veya bitirilen danışmanlık
hizmet işi tutarının;
a) %100'üne eşit ve fazla ise [20] Puan,
b) Asgari kriter olarak istenen değere eşit ise [10] Puan,
verilir.
Ara değerler için doğrusal orantı yapılır. İş ortaklıklarında, her bir ortağın puanı, toplam ciro veya
taahhüt altındaki ve bitirilen danışmanlık hizmet işi tutarlarının ortaklık oranlarına bölümü sonucu
bulunan tutar üzerinden hesaplanır. İş ortaklığının puanı, her bir ortağın bu şekilde hesaplanan
puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamı olarak
değerlendirilecektir.
8.6. Teknik yetenek puanlanması
8.6.1. Genel hizmet deneyiminin puanlanması
Adayların, danışmanlık hizmetlerinde genel hizmet deneyimleri aşağıdaki şekilde değerlendirilir.
Ön yeterlik ilan tarihi itibarıyla adayların genel hizmet deneyimi;
a) Adayın faaliyet süresi 20 yıldan fazla ise [20]Puan,
b) 10-20 yıl ise (20 yıl dahil)_____________ [18]Puan,
c) 5-10 yıl ise (10 yıl dahil)______________ [16]Puan,
d) 0-5 yıl ise (5 yıl dahil)________________ [14]Puan,
verilir.
İş ortaklıklarında, pilot ortağın genel hizmet deneyim süresi esas alınır.
8.6.2. Özel hizmet deneyiminin puanlanması
İdarece, adayların bu şartnamenin 8.2 ve 8.3 maddesinde düzenlenen kriterleri taşıyan ihale
konusu iş veya benzer işleri değerlendirilir.
Değerlendirmede, adayların tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyimleri puanlanır. Birden
fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi toplanarak değerlendirilmez.
Tam puan için kabul edilen iş miktarı 490.000 TRY (Türk Lirası)
Adayın benzer iş miktarı, tam puan için kabul edilen iş miktarının;
a) % 100'üne eşit ve fazla ise [40] Puan
b) Asgari şart olarak istenen iş miktarına eşit ise [30] Puan
verilir.
Ara değerler için doğrusal orantı yapılır. İş ortaklıklarında, pilot ortağın iş deneyimi
değerlendirmeye alınır.
8.6.3. Personel durumunun puanlanması
Bu puanlamada sadece adayların, ihale konusu danışmanlık hizmeti için önerdikleri anahtar teknik
personel değerlendirilir.
Adet Asgari
Toplam
Tecrübe
Asgari
Benzer
Tecrübe
Pozisyon
(Yıl)
1
10
Toplam
Tecrübe
Asgari
Puan
Benzer
Tecrübe
Asgari
Puan
(A)
(B)
6
4
6
4
(Yıl)
5
Asgari
Puan
Toplamı
Tam Puan
İçin Gerekli
Toplam
Tecrübe
Tam Puan
İçin Gerekli
Benzer
Tecrübe
(Yıl)
(Yıl)
10
15
10
10
TOPLAM
(A+B)
Toplam
Tecrübe
Tam Puan
Benzer
Tam
Tecrübe
Puan
Tam Puan Toplamı
(C)
(D)
12
8
12
8
(C+D)
20
Mimar
20
TOPLAM
Anahtar teknik personel için istenilen ön yeterlik kriterini sağlayan adaylar asgari puan alır. Ara
değerler için doğrusal orantı yapılır. İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer
ortaklara ait personelin tamamı bir bütün olarak değerlendirilir.
8.6.4. Bu madde boş bırakılmıştır.
8.6.5. Bu madde boş bırakılmıştır.
8.7. Belgelerin sunuluş şekli
8.7.1. Adaylar, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış
örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi'nin 9 uncu
maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak adaylara verilen Ticaret Sicili Gazetesi
suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi
yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.
8.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti
veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir
şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
8.7.3. Adaylar, istenen belgelerin aslı yerine başvuru tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece
görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini başvurularına ekleyebilirler.
8.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen
belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki
temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:
8.7.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla
imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.
8.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde
düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik
şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.
8.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya
damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu
takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine
göre yaptırılabilir.
8.7.4.4. "Apostil tasdik şerhi" taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma
veya sözleşme kapsamında sunulmayan, yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın,
mührün veya damganın alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla
belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde
düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden
sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
8.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
8.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.
8.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:
8.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
8.7.5. Başvuru kapsamında sunulan yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve
bu tercümelerin tasdik işlemi:
8.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin ve
bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:
8.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre
kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı
dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve
noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
tasdik işleminden muaftır.
8.7.5.2. Yabancı adaylar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin ve
bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:
8.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve
varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.
8.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve
tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi
aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve
varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından
veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
8.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya
damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde
belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.
8.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin
tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de
"apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise sözkonusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki
mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye
Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
8.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar
tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik
şerhi aranmaz.
8.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:
8.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
8.8. Yabancı adaylar tarafından ihaleye başvuruda bulunulması halinde, bu Şartname ve eklerinde
istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin
sunulması gerekir.
8.9. Ön yeterlik başvurusunun dili:
8.9.1. Başvuruyu oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir
dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu
durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin
yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.
Madde 9 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı
9.1. İhale, ön yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
Madde 10 - İhaleye katılamayacak olanlar
10.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı
Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu
Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak,
kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.
10.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir
kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle
bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
10.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası
açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel
kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde
ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı
Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.
Madde 11 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar
11.1. Adayların, son başvuru tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının
(a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan
maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan aday, İdareye
derhal bilgi verecektir.
11.2. Bu Şartnamenin 10 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı
Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan
istekliler değerlendirme dışı bırakılır.
11.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci
maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya
davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.
Madde 12 - Ön yeterlik başvurusuna ilişkin giderler
12.1. Ön yeterlik başvurularının hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar adaylara aittir.
Adaylar, başvurularını hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez
Madde 13 - Ön yeterlik dokümanına ilişkin açıklama yapılması
13.1. Adaylar, başvurularının hazırlanması aşamasında, ön yeterlik dokümanında açıklanmasına
ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son başvuru tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı
olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, son başvuru tarihinden en az
on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ön yeterlik dokümanı alanların
tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.
13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği
belirtilmez.
13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ön yeterlik
dokümanının bir parçası olarak verilir.
Madde 14 - Ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılması
14.1. İlan yapıldıktan sonra ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak,
başvuruların hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar
veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname
düzenlenmek suretiyle ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ön yeterlik
dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ön yeterlik dokümanına eklenir.
14.2. Zeyilname, son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek
şekilde ön yeterlik dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir
14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç
duyulması halinde İdare, son başvuru tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün
süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ön yeterlik dokümanının satılmasına ve
başvuruların alınmasına devam edilecektir.
14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, ön yeterlik başvurularını bu düzenlemeden önce vermiş olan
adaylara başvurularını geri çekerek, yeniden başvuru yapma imkanı tanınacaktır.
14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede başvurular ile
başvuruların hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların
veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar
verilmesi halinde, son başvuru tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule
göre son başvuru tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya
eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi ancak Kanunun 26 ncı
maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen
sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.
Madde 15 - Ön yeterlik değerlendirme saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ön yeterlik /ihale dokümanında yer alan belgelerde ihale
yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği
hallerde, son başvuru saatinden önce ihale iptal edilebilir.
15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu
aşamaya kadar başvuruda bulunmuş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.
15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün ön yeterlik başvuruları reddedilmiş sayılır ve
başvurular açılmaksızın adaylara iade edilir.
15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylarca İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Madde 16 - İş ortaklığı
16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ön yeterlik başvurusunda
bulunabilir.
16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak
bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip
ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot
ortak olarak belirlenir.
16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ön yeterlik başvurusunda bulunacak adayalar, iş ortaklığı
yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini
başvurularıyla beraber sunacaklardır.
16.4. İş ortaklığının yeterli görülmesi, her bir ortağın ayrı ayrı yeterli olduğu anlamına gelmez.
16.5. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığından sözleşme imzalanmadan önce
noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.
16.6. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine
getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.
Madde 17 - Konsorsiyum
17.1. Konsorsiyumlar ön yeterliğe başvuruda bulunamaz.
Madde 18 - Ön yeterlik başvuru belgelerinin sunulması
18.1. Başvuru mektubu ve bu Şartname ile istenilen bütün ön yeterlik başvuru belgeleri, bir zarfa
veya pakete konulur. Zarfın üzerine adayın adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi,
başvurunun hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri
aday tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.
18.2. Ön yeterlik başvuruları, ön yeterlik dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar sıra
numaralı alındılar karşılığında İdareye (ön yeterlik başvurularının sunulacağı yere) teslim edilir. Bu
saatten sonra yapılan ön yeterlik başvuruları kabul edilmez ve açılmadan adaya iade edilir. Bu durum
bir tutanakla tespit edilir
18.3. Ön yeterlik başvuruları iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
ön yeterlik başvurularının, ön yeterlik dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar İdareye
ulaşması zorunludur. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan ön yeterlik
başvurularının alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu başvurular değerlendirmeye alınmaz.
18.4. Zeyilname ile ön yeterlik başvuru süresinin uzatılması halinde, İdare ve adayların son başvuru
tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından tespit edilecek yeni son başvuru tarih
ve saatine kadar uzatılmış sayılır.
III - ÖN YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ VE İHALEYE DAVET
Madde 19 - Ön yeterlik başvurularının alınması ve açılması
19.1. Ön yeterlik başvuruları, bu Şartnamede belirtilen ön yeterlik değerlendirme ve son başvuru
saatine kadar İdareye (ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yere) verilecektir.
19.2. İhale komisyonunca, ön yeterlik başvurularının alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul
uygulanır:
19.2.1. İhale komisyonu tarafından son başvuru tarih ve saatinde ön yeterlik değerlendirmesine
başlanır. Bu saate kadar yapılan başvurular bir tutanakla tespit edilir ve hazır bulunanlara duyurulur.
19.2.2. İhale komisyonu başvuru zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde
adayın adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, başvurunun hangi işe ait olduğu,
ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin aday tarafından imzalanıp kaşelenmesi
veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan başvuru zarfları, bir tutanakla
belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
19.2.3. Başvuru zarfları adaylarla birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. Adayların
belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilir ve bu işleme ilişkin hazırlanan tutanak ihale
komisyonunca imzalanır. Sözkonusu tutanağın ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir
sureti talep eden adaylara imza karşılığı verilir.
19.2.4. Bu aşamada hiçbir başvurunun reddine veya kabulüne karar verilmez Adaylar tarafından
sunulan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Başvurular ihale komisyonunca hemen
değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.
Madde 20 - Ön yeterlik başvurularının değerlendirilmesi
20.1. Başvuruların değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu ilk oturumda tespit edilen
adayların başvurularının değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.
20.2. Başvurunun esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği
bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu
çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate
alınarak, İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir.
Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuruları değerlendirme dışı bırakılır.
20.3. İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde adaylarca
sunulan belgelerin, son başvuru tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler,
adayın son başvuru tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını göstermesi gereklidir.
20.4. Bu işlemden sonra, başvuru belgeleri tam ve usulüne uygun olan adayların genel uygunluk
şartlarına sahip olup olmadıkları kontrol edilir. Genel uygunluk şartlarını taşımayan adaylar yeterli
kabul edilmez ve değerlendirme dışı bırakılır. Genel uygunluk kriterlerini sağlayan aday sayısının
üçten az olması durumunda ihale iptal edilir.
20.5. Bu aşamada genel uygunluk şartlarını taşıyan adayların ön yeterlik kriterlerini sağlayıp
sağlayamadıklarının tespitine geçilir. Bu şartnamede belirtilen ön yeterlik kriterlerini sağlayamayan
adaylar değerlendirme dışı bırakılır. Ön yeterlik kriterlerini sağlayan aday sayısının kısa listeye
alınacak aday sayısına eşit veya az olması durumunda bu aşamadan sonraki puanlama işlemi
yapılmadan doğrudan kısa liste oluşturulur.
20.6. Ön yeterlik kriterlerini sağlayan aday sayısının kısa listeye alınacak aday sayısından fazla olması
durumunda, bu şartnamenin 8.5 maddesinde belirtilen kriterlere göre adaylar tek tek
değerlendirilerek puanlamaya geçilir.
Madde 21 - Ön yeterlik değerlendirmesinin sonuçlandırılması, kısa listenin oluşturulması ve ihaleye
davet
21.1. Adayların 8.5 maddesinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre aldıkları puanlar toplanarak
bu puana göre sıralanır ve en yüksek puana sahip [10] aday kısa listeye girer.
21.2. Puan eşitliği sonucunda kısa listeye alınacak aday sayısının aşılması durumunda, eşit puana
sahip adaylardan, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı daha fazla olan aday sıralamada öne
çıkarılarak kısa liste oluşturulur. İş ortaklığında ise hisse oranına bakılmaksızın pilot ortağın iş deneyim
tutarı göz önünde bulundurulur. Konsorsiyum da ise koordinatör ortağın tek sözleşmeye ilişkin iş
deneyim tutarının değerlendirilmesi suretiyle görüşme yapmak üzere davet edilecek istekli belirlenir.
21.3. Yapılan ön yeterlik değerlendirmesi sonucu düzenlenen Ön Yeterlik Değerlendirme Sonucu
Tutanağı, ön yeterlik kararının verilmesini izleyen üç iş günü içinde, kısa listede yer alamayan adaylara
Ön Yeterlik Değerlendirilmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form
ekinde gönderilir.
21.4. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu kısa listeye alınan adaylara yeterli bulunduğu belirtilerek
ihaleye davet mektubu gönderilir. Ayrıca, bu mektup ekinde ihale dokümanı ve Ön Yeterlik
Değerlendirme Sonucu Tutanağı da yer alır.
Madde 22 - İhalenin iptali
22.1. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu ihaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması
halinde ihale iptal edilecektir.
22.2. İhalenin iptal edilmesi halinde durum bütün adaylara veya isteklilere bildirilir.
22.3. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar veya isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde
bulunulamaz.
Madde 23 - Anlaşmazlıkların çözümü
23.1. Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflar, 4734 sayılı
Kanunun 54 üncü ve devam eden maddelerinde yer alan inceleme talebinde bulunulmasına ilişkin
kurallar saklı kalmak üzere, idari yargıda dava konusu edilebilecektir.
23.2. Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar da ise, işin sözleşmesinde yer alan konuya
ilişkin hükümler uygulanacaktır.
IV- DİĞER HUSUSLAR
Bu bölüm boş bırakılmıştır.
47
TEKNİK ŞARTNAME
KÜTAHYA ARKEOLOJİ MÜZESİ VE MADEN MÜZESİ MİMARİ, TEŞHİR TANZİM,
PEYZAJ MİMARLIĞI, ALTYAPI, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ PROJELERİNİN
HAZIRLATTIRILMASI İŞİ
1.PROJENİN KONUSU VE MİKTARI
Sözleşme konusu iş; Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi’nin Mimari, Teşhir – Tanzim,
Peyzaj Mimarlığı, Altyapı, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği
projelerinin ve detayları, sondaja dayalı zemin etüdü, orijinalleri, CD/DVD kopyaları ile kesin
metrajlarının ve mahal listelerinin hazırlanmasıdır. 10.395 m2 açık alana sahip arazi üzerine, 5.000 m2
oturma alanlı, 2 katlı, toplam proje alanı 10.000 m2, toplam peyzaj alanı 5.395 m2’dir.
Proje safhalarında eskiz mimari kesin proje + 3 boyutlu görseller, statik-tesisat ön projeleri + tüm
uygulama ve detay projeleri (mimari, statik, makine ve elektrik tesisatı) + teşhir tanzim projesi ve
detayları + peyzaj ve altyapı projeleri ve detayları + kesin metrajları mahal listeleri orijinal ve DVD
kopyaları ile 10.08.2005 tarih ve 815 sayılı genelge eki “Bina ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin ve Temel
Etüdü Raporu Genel Formatı”na uygun olarak zemin etüd raporunun hazırlanmasıdır.
(Bu şartnamede tesisat kelimesi bir yapıda tesis edilecek “sıhhi (bina ve çevre), su
yumuşatma ve arıtma, kalorifer, müşterek tesisat, alternatif enerji kaynaklı tesisat
sistemleri (güneş, su, rüzgar enerjisi vb.), klima ve havalandırma, otomatik kontrol
(sistem ve bina otomasyonu), brülör, mutfak, çamaşırhane, soğutma, sulu ve gazlı
yangın algılama ve söndürme tesisatı ve saha aydınlatması, elektrik kuvvetli ve zayıf
akım tesisatı, yangın algılama ve ihbar sistemi, asansör, dizel elektrojen grupları,
topraklama tesisatı, enerji nakil hattı (orta gerilim) ve trafo tesisatı, yıldırımdan
korunma, telefon, data (bilgisayar sistemi), UPS kesintisiz güç kaynağı, seslendirme,
müzik ve anons sistemleri, projeksiyon, TV sistemi, kapalı devre TV sistemleri, güvenlik
sistemleri ve bu sistemlerin işlevlerini tamamlayıcı sistemler” anlamında kullanılmıştır.)
2.KAPSAMI:
2.1.
Mimari Proje Hizmet Bölümleri
2.1.1. Hazırlık ve Etüt çalışmaları
2.1.2. Ön Proje Çalışmaları
2.1.3. Kesin Proje Çalışmaları
2.1.4. Uygulama Proje Çalışmaları + Üç Boyutlu Görseller + Sunum Dosyası
2.1.5. Sistem ve Montaj Detayları
2.1.6 İmalat Detayları
2.1.7 Teknik Şartnameler
2.1.8 Kesin Metraj Keşif Maliyet Analizi, Mahal Listeleri
2.1.9 Orijinal ve DVD Teslimi
2.2.
İnşaat Mühendisliği Hizmet Oranları
2.2.1. Öneri Raporu
2.2.2. Ön Proje
2.2.3. Uygulama Projesi ve Detayları
2.2.4. Kesin Metrajlar (demir,beton,kalıp vb) ve Mahal Listeleri
2.2.5. Orijinal ve DVD Teslimi
2.3
Teşhir Tanzim Hizmet Oranları
2.3.1. Ön Proje
2.3.2. Kesin Proje ve Malzeme Seçimi
2.3.3. Uygulama Projesi, Sistem Detayları ve İmalat Detayları
2.3.4. Mahal Listesi, Kesin Metrajlar ve İş Yapım Programı
2.3.5
Orijinal ve DVD Teslimi
2.4.
Elektrik Mühendisliği Hizmet Oranları
2.4.1. Ön Proje
2.4.2. Uygulama Projesi
2.4.3. Detaylar
2.4.4. Orjinal ve DVD Teslimi
2.4.5. Kesin Metraj ve Mahal Listeleri
2.5.
Makine Mühendisliği Hizmet Oranları
2.5.1. Ön Proje
2.5.2. Uygulama Projesi
2.5.3. Detaylar
2.5.4. Orjinal ve DVD Teslimi
2.5.5. Kesin Metraj ve Mahal Listeleri
2.5.
Peyzaj Mimarlığı ve Altyapı Projesi
2.5.1. Ön Proje
2.5.2. Uygulama Projesi
2.5.3. Detaylar
2.5.4. Orjinal ve DVD Teslimi
2.5.5. Kesin Metraj ve Mahal Listeleri
2.6.
Zemin Etüdü Raporu
3.PROJE TESLİM AŞAMALARI
3.1.
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK PROJELERİ
3.1.1. 1/200 ölçekli mimari ön proje, 3 boyutlu görseller;
Arsa verilerine, ihtiyaç programına, teknik şartnamede belirtilen hususlara ve İDARE tavsiyelerini
göre en az 3 alternatifli olarak yapılacaktır. Onaylanan ön projeye göre;
1.) 1/500 ve/veya 1/200 ölçekli saha tanzimini de kapsayan vaziyet planı,
2.) 1/100 ölçekli mimari kesin proje (yangın kaçış yollarının, yangın merdivenlerinin, acil durum
asansörlerinin gösterildiği) ve mahal listesi,
3.) Binayı tanımlayacak şekilde görünüşler, en az 4 adet kesit ile en az 4 adet prensip sistem detayı,
4.) 1/100 ölçekli statik ön proje ve hesapları, 1/200 ölçekli temiz su tesisatına ait isale, depo ve
şebekenin, pis su tesisatına ait şebeke ve deşarjın, yola ait güzergâhın gösterileceği, yeteri kadar kesit
ihtiva eden ve boru çaplarının yaklaşık olarak hesaplanacağı vaziyet planı,
5.) 1/100 ölçekli makine ve elektrik tesisat ön proje, hesapları ve raporu,
6.) 1/100 ölçekli proje safhasına ait mimari projeler 3 (üç) mühendislik projeleri ise 2 (iki) nüsha
ozalit kopya ve CAD formatlı bilgisayar kayıtları 4 (dört) kopya CD/DVD halinde İDARE’ye teslim
edilecektir.
7.) Projenin tanıtımını ve sunumunu sağlayacak şekilde, vaziyet planı, plan, kesit ve görünüşlerin
renklendirilmiş çizimleri ile 3 boyutlu görüntüler, binanın arsaya yerleşmesini farklı bakış açısından
gösterecek şekilde, en az (3) adet iç perspektif, en az üç (3) adet de dış perspektiften oluşan sunum
dosyası bu aşamada İDARE’ye teslim edilecektir. Sunum dosyası A3 ebadında, ciltli veya spiralli, parlak
kağıda basılı altı (4) nüsha ve CD/DVD kopyaları ile birlikte teslim edilecektir.
8.) Arsa ile ilgili veriler (alt yapı ile ilgili) belli bir ölçek dahilinde kağıda aktarılacaktır. Yapılması
planlanan tesislerin yararlanacağı kanalizasyon, içme suyu şebekeleri, enerji nakil hatları, telekom
hatları, diğer altyapı bilgileri ilgili idarelerden ya da yerinde ölçülerek temin edilecektir.
Bina topraklama sistemi hesabına esas olacak zeminin elektriki toprak direncinin yerinde sondaj ile
tespiti yapılacaktır.
3.1.2. 1/50 ölçekli uygulama proje, detaylar:
İDARE’ce tasdik edilen 1/100 ölçekli mimari kesin projeye, 1/100 ölçekli bütün tesisat ön proje ve
hesaplarına, altyapı projesine göre:
1.) 1/50 ölçekli mimari uygulama projesi,
2.) Mimari proje üzerinde, kaçış yollarının, yangın merdivenlerinin, acil durum asansörlerinin, yangın
dolaplarının, itfaiye su verme ve alma ağızlarının ve yangın pompalarının, jeneratör, transformatör,
elektrik, ana pano yerlerinin renkli olarak işaretlendiği yangın tahliye projesi,
3.) 1/20, 1/10, 1/5 ve 1/1 ölçekli mimari detaylar,
4.) Statik, betonarme, çelik ve ahşap uygulama proje ve hesapları (kalıp planları 1/50, detay resimleri
ise 1/30, 1/20, 1/10, 1/5 ve 1/1 ölçeğinde olacaktır.) yürürlükteki şartnamelere uygun olarak
düzenlenecek, temiz su, pis su, yol, drenaj, zemin iyileştirmesi ve istinat yapılarına, çevre aydınlatması
ve sulaması, arsa içi yolları, açık alanları ve bunlara ait detayları içeren altyapı ve peyzaj projeleri,
5.) 1/50 ölçekli makine ve elektrik tesisat uygulama projeleri, hesapları ve raporları, 1/20, 1/10, 1/5
ve 1/1 ölçekli detaylar,
düzenlenecektir.
6.) Sunum Dosyası:
Projenin tanıtımını ve sunumunu sağlayacak şekilde, vaziyet planı, plan, kesit ve görünüşlerin
renklendirilmiş çizimleri ile 3 boyutlu görüntüler, binaların arsaya yerleşmesini farklı bakış açısından
gösterecek şekilde, en az (3) adet iç perspektif, en az üç (3) adet de dış perspektiften oluşacaktır.
Sunum dosyası A3 ebadında, ciltli, spiralli, parlak kağıda basılı altı (4) nüsha ve CD/DVD kopyaları ile
birlikte teslim edilecektir.
7.) 1/50 ölçekli uygulama proje safhasına ait mimari projeler 3 (üç) mühendislik projeleri ise 2 (iki)
nüsha ozalit kopya ve CAD formatlı bilgisayar kayıtları 4 (dört) kopya CD/DVD halinde İDARE’ye teslim
edilecektir.
8.) Arsaya ait zemin etüd raporu esas alınarak, kazı sebebiyle gerek inşaat esnasında, gerekse bina
kullanıma girdikten sonra kazı ve çevre güvenliği açısından gerekli olabilecek her türlü geçici ve kalıcı
istinat yapısı projesi hazırlanacaktır.
9.) Vaziyet planında alt yapı bağlantıları (elektrik, içme suyu, doğalgaz, kanalizasyon, telekom, vb.) ile
çevre düzenlemesine esas olacak, bahçe sulama ve aydınlatma, yağmur suyu drenajına ait ve renkli
olarak belirtilmiş ek paftalar hazırlanacaktır.
OG, ENH, Trafo ve Doğalgaz Projelerinin ilgili kurumlara onaylattırılması:
- İlgili elektrik kurumundan enerji müsaadesi alınmasını müteakip OG, ENH ve trafo projeleri
hazırlanarak tasdik edilmek üzere ilgili elektrik kurumuna;
- Binanın yapılması planlanan ilde doğalgaz uygulaması varsa, ilgili kurumlardan (belediye, yetkili
doğalgaz şirketi vs.) bağlantı bilgilerinin alınmasını müteakip doğalgaz avan projeleri hazırlanacaktır.
Uygulamaya esas projeler yapım taahhüdü kapsamında işin yüklenicisi tarafından ilince
yetkilendirilmiş firmalara hazırlattırılarak ilgili gaz dağıtım şirketlerinin onayına müteakip
uygulanacaktır.
YÜKLENİCİ, söz konusu OG, ENH, trafo ve doğalgaz projelerinin ilgili kurumlarca (elektrik kurumu ile
belediye, yetkili doğalgaz şirketi vs.) tasdikini müteakip onaylı projeleri İDARE’ye teslim edecektir.
Onaylı projeler orijinal safhası teslimine kadar idareye sunulmuş olacaktır.
3.1.3. Kesin Metraj ve Mahal Listeleri:
YÜKLENİCİ; uygulama projelerine göre Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin II. Bölümünde
yer alan 7.8.9.10.11.12. maddeleri doğrultusunda ve bu konuda yürürlükteki,
-16.04.2003 gün ve 1769 sayılı,
-30.09.2003 gün ve 6435 sayılı,
-17.02.2004 gün ve 0955 sayılı,
-11.05.2006 gün ve 1583 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genelgelerine uygun olarak yaklaşık
maliyete esas teşkil edecek kesin metraj, özel teknik şartnameler ve işe ait özel analizleri
hazırlayacaktır.
YÜKLENİCİ yukarıda sayılan işleri İDARE’nin mevcut lisanslı bilgisayar programı ile uyumlu çalışacak
şekilde 3 takım olarak CD/DVD olarak teslim edilecektir.
YÜKLENİCİ, özel teknik şartnamelerin her sayfası kaşe/imzalayacaktır.
Yasa gereği yaklaşık maliyetin gizli olması nedeniyle YÜKLENİCİ bu gizliliği korumakla mükelleftir.
3.1.4. Orijinal, DVD Teslimi:
Madde (3.1.2) safhasında teslim edilen projeler tasdik edildikten sonra bu proje ve hesapların
birer nüshası YÜKLENİCİ’ye iade edilecek, YÜKLENİCİ tasdikli projelere göre 1/50 ölçekli proje
safhasına ait bütün proje orijinallerini tashih edecek ve bu tashihli orijinallerden yeniden çekilecek
ozalit kopyaları, bütün disiplinlere ait projeler 5 (beş) takım, hesaplar 5 (beş) takım halinde ve CAD
formatlı bilgisayar kayıtları DVD üzerinde 5 (beş) Takım halinde İDARE’ye teslim edilecektir.
Proje orijinalleri, bilgisayar hesap ve çizim kayıtları (DVD üzerinde), İDARE’ye her mühendislik
hizmet grubu için ayrı bir ambalaj içinde teslim edilecektir.
Projelerin hazırlanmakta olduğu büro İDARE elemanları tarafından ziyaret edilebilir ve bu
esnada yapılmakta olan işlerin YÜKLENİCİ tarafından kendilerine gösterilmesi mecburidir.
YÜKLENİCİ ile statik, makine ve elektrik tesisat uzmanları 3. maddenin 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
fıkralarında belirtilen işlerin yapılması sırasında en az ikişer defa olmak üzere İDARE’yle istişare
etmeye mecburdur.
İşbu şartname eki sözleşme, arsanın ve ihtiyaç programının değişmesi, tahsisat temin
edilmemesi veya binanın yapılmasından sarfınazar edilmesi halinde İDARE’ce fesh edilebilir. Bu
hususun taahhütlü bir mektupla YÜKLENİCİ’ye bildirilmesi kâfidir. Bu takdirde İDARE, YÜKLENİCİ’ye o
tarihe kadar yapmış olduğu işin bedellerini öder, bu işleri teslim alır ve teminatını iade eder.
YÜKLENİCİ, bu şartname çerçevesine giren işlerde, tasdik sırasında fark edilmeyen hatalardan ve
İDARE’nin ikazına rağmen düzeltmemekte ısrar ettiği hususlardan dolayı İDARE’nin uğrayacağı
zararları ödemekle yükümlüdür. YÜKLENİCİ, tasdike verdiği proje ve hesaplarda İDARE’nin istediği
düzeltmeleri yapmaya mecburdur. Projeler, tasdik edildikten ve YÜKLENİCİ’nin ilgisi kesildikten sonra
dahi tespit edilecek herhangi bir hatanın tashihi ve eksikliklerinin tamamlanması YÜKLENİCİ’ye aittir.
3.2. TEŞHİR TANZİM PROJESİ:
Teşhir Tanzim Projesi hizmetleri; yapının bünyesinde yer alan sergileme mekânlarının, çağdaş
müzecilik ilkeleri ve İDARE’nin istekleri doğrultusunda, sergilecek eserlerin niteliğine ve mekânın
ebatına uygun olarak sabit ve hareketli mobilya, dekoratif elemanların yanı sıra grafik görseller,
canlandırma/diaroma, audio-visual (görsel-işitsel) sistemler, interaktif uygulamalar vb.kullanılarak
gerçekleştirilen tefriş ve düzenlemelerdir.
3.2.1. Teşhir Tanzim Uygulama Projesi ve Detayları:
1.) 1/100 Ölçekli Anahtar Pafta,
-Mobilya tefrişinin gösterildiği tüm kat yerleşim planlarıdır. Bu planlar üzerinde dekorasyonu
yapılan mahal farklı renkte taranarak gösterilir ve uygulama projesinde yer aldığı paftaya
referans verilir. Tefriş elemanları kodlanarak belirtilir.
2.) 1/50, 1/20, 1/10, 1/5, 1/2, 1/1, 2/1 Ölçekli Uygulama ve Detay Projeleri,
-Dekorasyonu yapılan mahallerin kat planı, asma tavan planı ve en az dört adet kesit
verilmelidir. Büyük hacimli mahallerde 1/50 ölçek, küçük hacimlerde 1/20 ölçek kullanılır.
Tüm nokta detayları 1/5, 1/2, 1/1 ölçekte ayrı paftalara çizilir.
-Plan ve kesitlerde; mahal adı, mahal numarası, döşeme, duvar ve tavan son kat kaplamasına
ait genel bilgiler yer alır. Duvar, döşeme ve tavan açılımları verilerek mobilya tefrişi gösterilir
ve döşeme kotları belirtilir. Nokta detaylarına ait referans bilgiler planlar ve kesitler üzerinde
ayrı ayrı verilir.
-Asma tavan planlarında, tavan izdüşümü çizilerek kotları verilir. Tesisat donanımları (yangın
algılama-söndürme, aydınlatma, havalandırma vb.) çizilerek lejantları ile birlikte gösterilir.
Asma tavanda kullanılan malzemeler belirtilir. Asma tavan planında mobilya tefrişi
gösterilmez.
-Plan, asma tavan ve kesitler aynı paftada yer alır.
-1/50 ölçekli uygulama proje safhasına ait projeler 3 (üç) nüsha ozalit kopya ve CAD formatlı
bilgisayar kayıtları 2 (iki) kopya CD/DVD halinde İDARE’ye teslim edilecektir.
3.) Katalog
-Dekorasyonu yapılan mekânların mahal no.su ve hangi dekorasyon proje paftasında yer
aldığını gösteren bir indeks oluşturulur.
-Her mahalde yer alan tefriş elemanlarının teknik özellikleri (malzemenin cinsi, rengi,
boyutları vb.), kaplama malzemeleri, tüm aksesuarlar vb. ayrı ayrı sayfada tariflenir, kodlanır
ve adetleri belirtilir.
-Tefriş elemanlarına ait teknik özelliklerini gösteren resim (2 ve 3 boyutlu perspektif),
fotoğraf, çizim, tarifler yer alır.
-Kataloğun her sayfası kaşe/imzalanır.
3.2.2. Kesin Metraj ve Mahal Listeleri:
YÜKLENİCİ; uygulama projelerine göre Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin II. Bölümünde
yer alan 7.8.9.10.11.12. maddeleri doğrultusunda ve bu konuda yürürlükteki,
-16.04.2003 gün ve 1769 sayılı,
-30.09.2003 gün ve 6435 sayılı,
-17.02.2004 gün ve 0955 sayılı,
-11.05.2006 gün ve 1583 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genelgelerine uygun olarak yaklaşık
maliyete esas teşkil edecek kesin metraj, özel teknik şartnameler ve işe ait özel analizleri
hazırlayacaktır.
YÜKLENİCİ yukarıda sayılan işleri İDARE’nin mevcut lisanslı bilgisayar programı ile uyumlu çalışacak
şekilde 3 takım olarak CD/DVD olarak teslim edilecektir.
YÜKLENİCİ, özel teknik şartnamelerin her sayfası kaşe/imzalayacaktır.
Yasa gereği yaklaşık maliyetin gizli olması nedeniyle YÜKLENİCİ bu gizliliği korumakla mükelleftir.
3.2.3. Teşhir Tanzim Projesi orijinal, DVD teslimi:
Madde (3.2.1) safhasında teslim edilen projeler tasdik edildikten sonra bu proje ve hesapların birer
nüshası YÜKLENİCİ’ye iade edilecek, YÜKLENİCİ tasdikli projelere göre teşhir tanzim proje
orijinallerini tashih edecek ve bu tashihli orijinallerden yeniden çekilecek ozalit kopyaları, projeler ve
imzalı katalog 5 (beş) takım halinde ve projelerin CAD formatlı bilgisayar kayıtları ve katalog DVD
üzerinde 5 (beş) takım halinde İDARE’ye teslim edilecektir.
3.3. SONDAJA DAYALI JEOLOJİK ZEMİN ETÜDÜ:
Yapının üzerinde yer alacağı zemin tabakalarının cinsleri ve indeks özellikleri, yeraltı suyu durumu, şev
stabilitesi problemi olup olmadığı, zemin oturması ve sıvılaşma ihtimali ve 06 Mart 2007 tarih ve
26454 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar
Hakkında Yönetmelik”te belirtilen zemin grubu ve yerel zemin sınıfı belirlenerek yer bilimci ve inşaat
mühendisince ortaklaşa “Zemin ve Temel Etüt Raporu” hazırlanacaktır. Sondaj çalışması “Yapılar İçin
Temel Sondajları Teknik Şartnamesi”ne uygun olarak yapılacaktır. Düzenlenecek rapor Bakanlığımız
yayını “Zemin ve Temel Etüd Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar” ve “Bina ve Bina Türü Yapılar
İçin Zemin ve Temel Etüd Raporu Formatı”na uygun olacaktır. Yapılacak çalışmaların içeriği, Tablo.1
ve Tablo.2’de belirtilmektedir. Ancak sondaj esnasında zemin şartlarının gerektirmesi durumunda
İDARE ilave sondaj ve deneyler isteyebilir. Bu ilave çalışmalar için ilave bedel ödenmez.
Tablo 1. Yapılacak en az sondaj adedi
Proje Karakteristiği
………………………..
Sondaj Adedi
10 Sondajlı
7X20 m. + 3x25 m. =215 Metre
Tablo 2. Her bir sondajda en az yapılacak deney adedi
Sıra No:
İşin Adı
Miktarı
Birimi
1
İnce daneli zeminde jeoteknik amaçlı sondaj 85
(0.00-20.00m.) (Darbeli, burgulu, susuz sistem)
Mt.
2
İri daneli zeminde jeoteknik amaçlı sondaj (0.00- 20
20.00m.) (Darbeli, burgulu, susuz sistem)
Mt.
3
SPT+örselenmiş numune alınması (0.00- 40
20.00m arası)
Ad.
4
Örselenmemiş numune alınması (0.00-20.00m. 20
arası) (Shelby tüpü ile)
Ad.
5
Sondaj Rapor Yazılım Bedeli (tüm kuyular için tek 1
rapor)
Ad.
6
Atterberg limitlerinin tayini (LL,PL,PI)
7
Dane Boyutu dağılımı tayini. İri daneli temiz 5
malzemeler
Ad.
8
Dane Boyutu dağılımı tayini. İnce daneli miz.
20
Ad.
9
Su Muhtevası Ölçümü
10
Set
10
Doğal birim hacim ağırlığı (γn) tayini (şekilsiz 10
numune üzerinde)
Set
Üç eksenli basınç deneyleri Konsodilasyonsuz 20
Drenajsız (UU)
Set
(3NUM)
11
10
Ad.
12
Elektrik özdirenç etüdü (Sığ nokta etüdü
25H40 m.)
1
Nokta
13
Sismik Kırılma Etüdü (Karşılıklı atışlı, S
Dalgası dahil, 20H40 m.)
2
K.AT.
-Hazır olarak deney yapılması istenen karot numunelerinin boyutları TS2028 ve TS2030’da belirtilen
şartlara uyulacaktır.
-Açılan tüm sondaj kuyularında altta en az 3 metre delikli minumum 5 cm çaplı PVC boru
yerleştirildikten sonra kuyu ağzı betonlanarak emniyete alınacaktır.
-Proje ve zemin profilindeki değişiklikler halinde kontrol mühendisi insiyatifinde değişiklik yapılabilir.
3.4. PEYZAJ VE ALTYAPI ROJELERİ
3.4.1. Kesin Proje
Bu aşamada, proje alanındaki ulaşım-dolaşıma, açık alanlara ilişkin tasarımlar, bitkilendirmenin genel
karakteri, tüm elemanların ölçülendirilmesi, malzemenin belirlenmesi ve en az iki kesit ve siluetin
hazırlanması, gerekli görülmesi halinde kapalı mekanların projelendirilmesi çalışmalarını içerir. Ayrıca
detay listesi, aydınlatma elemanları, yönlendirme ve tanıtım levhaları, çöp kutuları vb. kent
mobilyalarına ait ve kesin proje raporu hazırlanır. Kesin proje, idarece başka bir ölçekte istenmediği
takdirde 1/1000 ve/veya 1/500 ölçekte düzenlenir. Kesin proje safhasına ait projeler 2 (iki) nüsha
ozalit kopya ve CAD formatlı bilgisayar kayıtları CD/DVD halinde İDARE’ye teslim edilecektir.
3.4.2. Uygulama Projesi
Peyzaj ve Altyapı Projelerinde, proje alanının onanmış kesin projesine göre, uygulama projesi
için istenen ölçeğin elverdiği kot ve ölçüleri içeren projenin her aşamasında büro ve şantiyede
kullanılabilecek nitelikte uygun mimari ve mühendislik detay referanslarını, malzemelerini,
peyzaj elemanlarını, donatılarını ve bitkisel düzenlemeleri (kesin proje ortaya konulan ilkeler
doğrultusunda estetik ve fonksiyonel ilişkiler kurularak, uygun görülen bitki tür ve boylarına
göre yer konum ve miktarlar belirlenecek, paftalarda kullanılan miktarlar verilecektir.)
belirleyen, 1/100 ve/veya 1/200 ölçekte, ayrıca öneri yapıların 1/50 uygulama projeleri ve
detay referanslarını içeren projedir. Uygulama Projesi Raporu ile birlikte verilir. Projenin
uygulanmasına ilişkin eylem programı, işin zamanlaması ile birlikte raporda açıklanır.
Uygulama projesi safhasına ait projeler 3 (üç) nüsha ozalit kopya ve CAD formatlı bilgisayar kayıtları 2
(iki) takım CD/DVD halinde İDARE’ye teslim edilecektir.
3.4.3. Detaylar
Uygulama projesinin, kesin proje ve uygulama projelerinde listesi ve referansları yer alan yer
döşemeleri, kent mobilyaları, mimari elemanlar, vs. ilişkin sistem ve nokta detaylarının belirtilen
ölçeklerde (1/20, 1/10, 1/5, 1/1 ölçeklerinde) hazırlandığı aşamadır. Detay projeleri 3 (üç) nüsha
ozalit kopya ve CAD formatlı bilgisayar kayıtları 2 (iki) takım CD/DVD halinde İDARE’ye teslim
edilecektir.
3.4.4. Altyapı Projeleri
Ön proje safhasında varsa mevcut durum saptaması yapılarak, sorun ve çözüm önerileriyle
projelendirme ilkelerinin belirlendiği bir rapor hazırlanacaktır. Belirlenen ilkeler
doğrultusunda altyapı ve tesisat projeleri (yol, su, elektrik, gaz, makine, pis su, drenaj, istinat
duvarı, telekomünikasyon, içme, kullanma ve sulama suyu, yangın, yağmur suyu, vb.) proje
çalışmalarını kapsar. Hazırlanacak projelerde kanal kazı derinliği, boru-kablo çapı, güzergâh,
eğim, bağlantı yerleri, vb. konularında açıklayıcı şema, çizim ve rapor bulunur.
Altyapı projeleri 3 (üç) nüsha ozalit kopya ve CAD formatlı bilgisayar kayıtları 2 (iki) takım CD/DVD
halinde İDARE’ye teslim edilecektir.
3.4.5. Kesin Metraj ve Mahal Listeleri:
YÜKLENİCİ; uygulama projelerine göre Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin II. Bölümünde
yer alan 7.8.9.10.11.12. maddeleri doğrultusunda ve bu konuda yürürlükteki,
-16.04.2003 gün ve 1769 sayılı,
-30.09.2003 gün ve 6435 sayılı,
-17.02.2004 gün ve 0955 sayılı,
-11.05.2006 gün ve 1583 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genelgelerine uygun olarak yaklaşık
maliyete esas teşkil edecek kesin metraj, özel teknik şartnameler ve işe ait özel analizleri
hazırlayacaktır.
YÜKLENİCİ yukarıda sayılan işleri İDARE’nin mevcut lisanslı bilgisayar programı ile uyumlu çalışacak
şekilde 3 takım olarak CD/DVD olarak teslim edilecektir.
YÜKLENİCİ, özel teknik şartnamelerin her sayfası kaşe/imzalayacaktır.
Yasa gereği yaklaşık maliyetin gizli olması nedeniyle YÜKLENİCİ bu gizliliği korumakla mükelleftir.
3.4.6. Peyzaj ve Altyapı Projesi orijinal, DVD teslimi:
Madde (3.4.2) safhasında teslim edilen projeler tasdik edildikten sonra bu proje ve hesapların birer
nüshası YÜKLENİCİ’ye iade edilecek, YÜKLENİCİ tasdikli projelere göre peyzaj ve altyapı proje
orijinallerini tashih edecek ve bu tashihli orijinallerden yeniden çekilecek ozalit kopyaları, projeler ve
imzalı katalog 5 (beş) takım halinde ve projelerin CAD formatlı bilgisayar kayıtları ve katalog DVD
üzerinde 5 (beş) takım halinde İDARE’ye teslim edilecektir.
4.PROJELENDİRMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
4.1. MİMARİ PROJE HAZIRLAMA ESASLARI
4.1.1.KESİN PROJE
Kesin proje; yapının, Bakanlıkça onaylanan avan proje esaslarına göre ve başka bir ölçekte
istenmediği takdirde, 1/100 ölçeğinde düzenlenen, yapı elemanlarının tümünün kesin olarak
ölçülendirildiği, inşaat sisteminin ve malzemenin kati projesidir.
Kesin projede; vaziyet planı ile kat planları, çatı planı, asma tavan planları, kesitler, görünüşler ve
detay listesi bulunur.
Vaziyet Planı:
 Başka bir ölçekte istenmemişse genellikle 1 /200 ölçekli çizilir.
 Hakim rüzgar, manzara ve kuzey yönü işaretleri aynı yerde toplu olarak gösterilir.
 Mevcut durum (bina, hudut, yol, yeşil örtü vb.) imar hatları, teklif yapı konumları ve saha
düzenlemesine ait çizgiler üst üste ve farklı teknikte çizilir. Korunması istenen bina, yeşil örtü ve
benzeri ile teklif bloklar ve korunmayan kısımlar belirtilir. Korunmayan binaların yıkılma sıraları
bloklar üzerine yazılır.
 Mevcuda bitişik ilaveler yeni blok çizgileri ile çizilir.
 Bloklar harflendirilir ve yüksek bloklar yükseldikçe kalınlaşan çizgilerle belirtilir.
 Blokların içine kat adetleri, gabarileri, çatı örtü malzemesi, zemine oturma sahaları (m 2 olarak) ve
belli edilmiş ise inşaat sırası yazılır. Paftanın uygun bir yerinde toplam inşaat alanı verilir.
 Blokların; yol ve komşu hudutlara, korunacak binalara uzaklıkları, gerekiyorsa konum açıları ile
birlikte, inşaat tatbikatına esas olmak üzere kesin olarak verilir.
 Korunması istenen bina, yeşil örtü vb. bir röpere bağlanır ve uzaklıkları gösterilir.
 Bina köşeleri, arsa içi servis yolları, istinat duvarları, meyil, rampa ve merdivenlerin başlangıç ve bitiş
noktalan, servis ve merasim avluları, akaryakıt tankı yerleri ve gerekli başka noktalar plankote röper
kotuna göre kotlandırılır ve bu kotların altına ayırt edilebilecek şekilde, hâlihazır duruma ait kot
yazılır. Bunlarla ilgili inşaat sistemi ve malzeme hakkında gerekli açıklama ve ölçülendirme yapılır.
 Bina esas girişi bitmiş döşeme üst kotu ±0.00 olarak alınır. Plan, kesit ve görünüşler bu kota göre
kotlandırılır. Ayrıca ±0.00 kotu altına, plankote kotuna göre değeri yazılır. Böylece, ±0.00 kotu ile
plankote röper kotu bağlanmış olur. Bina adedi birden fazla ise, her bina girişi bitmiş döşeme üst kotu
±0.00 kabul edilir. Bu kotlar plankote röper kotuna göre değerlendirilerek altına yazılır. Birbirlerine
bağlı bloklar bir bina olarak kabul edilir.
 Mevcut hudutlara ve yollara göre büyük farklılık getiren imar planı tatbikatı söz konusu ise;
girişlerin, mevcut yollara göre geçici olarak kullanılma imkânı vaziyet planında belirtilir.
 Binanın önemi gerektiriyorsa, çevreyi de ihtiva eden, gerekmiyorsa arsa dahili iki siluet çizilir.
 Mevcut kanalizasyon veya muhafaza edilmesi gerekli binalar arasında, su, kalorifer tesisatı şebekesi
varsa, tabii ve teklif zemine göre kotları verilir ve hatları ile belirtilir.
 Bloklar haricinde detayı verilecek elemanlar işaretlenir bilahare detay projesi safhasına esas teşkil
edecek detaylar listesine aynı numara ve harflendirme ile girer.
Planlar:
 Benzer kat planlarının biri ile diğer katların tümü çizilir, tekrar eden katlar için açıklama yazılır.
Yığma inşaatlarda temel planı ilave edilir.
 Planlar pafta veya paftalar üzerinde aynı bakış yönünde yer alır; her paftada hakim rüzgar, manzara
ve kuzey yönü aynı yerde toplu olarak gösterilir.
 Dış ölçüler, dıştan bina cephesine doğru:
1.Çizgide blok ölçüsü
2.Çizgide cephe hareketleri
3.Çizgide taşıyıcı aksları
4.Çizgide doluluk ve boşluklar olmak üzere düzenlenir.
 Taşıyıcı sistemin aksları, statik projedeki harf ve sayılarla (koordinat sistemi esaslarına göre)
belirtilir.
 Bloklar harflendirilir.
 İç ölçüler, değişik her hacimde, ve projenin kolaylıkla okunmasını sağlayacak şekilde, enine ve
boyuna iki çizgi üzerinde verilir. Net en ve boylar bu çizgiler üzerinde gösterilir.
 Kat planlarının kesit geçirilen yerlerinde kesit çizgisinin tümü ve bakış yönü gösterilir.
 Dilatasyonlar her katta gösterilir.
 Bütün mahallere Mahal numarası Mahal ismi yazılır.
 Modüller, inşai akslar ve bunların kesişme noktalan belirtilir.
 İnşai elemanlar; kolon veya perde, duvar, pano vb. ayrı çizim tekniği ile ve hakiki ölçüleri ile çizilir,
içleri koyulaştırılır.
 Pano, camlı bölme, alçak duvar vb. bina ayırım elemanları eksiksiz gösterilir, şematik açıklamalar
yapılır ve yükseklikleri yazılır.
 Bütün hacimler ihtiyaç programında belirtilen fonksiyonlarına uygun ve hakiki ölçüleri ile tefriş
edilir.
 Mutfak, ofis, laboratuar, çamaşırhane, banyo, W.C. gibi hacimlerde bütün tezgâhlar, lavabo, eviye,
banyo ve duş tekneleri pisuar ve WC taşları tesisat projelerine ve birim fiyat tariflerine uygun çizilir.
 Tesisat hizmetlerinin, yapının mimarisini ilgilendiren ısıtıcı, aydınlatıcı, kanal ağızları gibi cihazları
tesisat projelerindeki ölçülerine uygun ve şematik gösterilir.
 Varsa döşemelerdeki eğimler ve süzgeç yerleri belirtilir.
 Bütün doğramalar şematik olarak çizilir açılan kanatlar belirtilir, aksları gösteren çizgiler üzerinde en
ve yükseklik (kaba inşaat boşluğu) yazılır. (K7 90/220) gibi.
 Tavandaki kiriş sarkıntıları, nervür ve kasetler nokta nokta (ifade edecek kadarı) gösterilir.
 Esas giriş bitmiş döşeme üst kotu ±0.00 kabul edilerek, döşemelerdeki bütün kot farklarına ait
değerler (kaba inşaat kotu olarak) yazılır.
 Merdivenler, konstrüksiyonlarına uygun olarak çizilir. Merdiven numarası, basamak adedi, genişlik
ve rıht yüksekliği yazılır. Merdiven ve sahanlık aksını gösteren çizgi en son basamakta ok ucu ile
bitirilir, korkuluklar çizilir. Başlangıç ve bitiş noktaları ile sahanlıklara ait kotlar gösterilir. Rampaların
çıkış okları, meyilleri, başlangıç ve bitiş noktalarında bitmiş döşeme üst kotları ve korkulukları
gösterilir.
 Asansör ve monşarjlar kapasitelerine uygun ölçüde çizilir.
 Zemin kat planlarında çevre tanzimi (trotuar, bağlantı yolları, giriş platoları vb.) gerektiği kadar
işlenir, bitmiş kotları yazılır.
 Asma tavan yapılması gerekli mahaller belirtilir, malzemesi mahal listesinde gösterilir.
 Planın geçtiği düzlemle, tavan arasında kalan imalat (saçak, ara kat gibi) nokta nokta işlenir.
 Bacalar ait oldukları ve devam ettikleri katlarda hakiki ölçüleri ile çizilir.
 Çarpık ve eğri imalatın hakiki ölçüleri hesaplanarak üzerine yazılır.
 Yağmur iniş boruları gösterilir, kesit ölçüleri yazılır.
 Zemin kat planlarında, kuranglezlerin görünüşleri konstrüksiyonlarına uygun çizilir. Bodrum kat
planlarında kuranglezlerin su toplama şekli ve yalıtım hususları ile diğer malzeme açılımları verilir. Kot
ve ölçüleri yazılır.
 Plan paftalarından ayrı bir paftada, tip mahal listesi örneğine (Ek:3) uygun şekilde ve yapıda
kullanılan bütün malzemeyi gösterir bir mahal listesi düzenlenir.
Kesitler:
 Her bloktan en az iki kesit çizilir. Biri merdivenden, diğeri yapıda konstrüktif özelliği olan yerlerden
en çok bilgi verecek şekilde geçirilir. Gerektiği hallerde kesit sayısı çoğaltılır.
 Yapının inşai ve dekoratif elemanları net ve şematik çizgilerle ifadelendirilir. Malzeme açılımları
yapılır. Kesitin geçtiği yerlerdeki mahallerin numara ve isimleri yazılır.
 Esas giriş bitmiş döşeme üst kotu ±0.00 alınarak bütün farklı yükseklikteki döşemeler kotlandırılır.
 Ayni ölçü çizgileri üzerinde kat yükseklikleri verilir. Tavanından tesisat geçen mahallerde asma tavan
yapılıyor ise tesisat ve asma tavan belirtilir. Asma tavan altı ile döşeme üstü arası ölçülendirilir.
 Taşıyıcı olmayan, hacim ayırıcı elemanların (pano, camlı bölme, WC duvarları) kapıların,
pencerelerin, düşük döşemelerin yükseklikleri gösterilir.
 Pencere altı dolu kısımlarının yapım şekli açık olarak belirtilir. Kiriş bitişi, duvar dolgusu ayrı ayrı
kotlandırılır, radyatör yüksekliği gösterilir. Parapet + denizlik belirtilir, malzeme açılımı yapılır.
 Giriş saçakları ve balkonlar, konstrüksiyonlarına uygun çizilir. Su toplama şekli, örtü ve yalıtım
malzeme açılımları gösterilir; kot ve ölçüleri ile eğimleri yazılır.
 Bodrum duvarlarında ve temelde yalıtım gerekiyor ise sistemi belirtilir ve malzeme açılımı yazılır.
Zemin suyunun minimum ve maksimum kotları gösterilir.
 Kuranglezler konstrüksiyonuna uygun çizilir. Su toplama şekli ve yalıtım hususları ile diğer malzeme
açılımları verilir. Kot ve ölçüleri yazılır.
 Drenaj sistemi gösterilir, malzeme açılımı yapılır. Kotlandırılır. Yol ve trotuarlar çizilir, açılımları ve
kotları yazılır; ölçülendirilir.
 Tabii zemin nokta nokta, teklif zemin devamlı çizgi ile gösterilir ve her ikisine ait gerekli kotlandırma
eksiksiz yapılır.
 Cephelerde güneş kinci bir sistem kullanılıyorsa ölçülendirilir ve malzeme açılımı yapılır.
 Çatı konstrüksiyonu hakiki şekli ve ölçüleriyle çizilir, malzeme açılımı yapılır, kesitler ölçülendirilir.
Dereler, mahyalar, asansör ve tesisat çıkıntıları, bacalar kotlandırılır.
 Kesit düzleminin arkasında kalan ve görünen kısımlar, görünüşlerde istenen hususlara uygun şekilde
çizilir.
Görünüşler:
 Bütün görünüşler çizilir. Bulundukları düşey düzlemlere göre farklı çizim tekniği ile ifadelendirilir.
 Mimari ile ilgisi olmayan çizgilere yer verilmez.
 Tabii zemin nokta nokta, teklif zemin devamlı çizgi ile gösterilir ve kotlandırılır.
 Zemin altında kalan yapı kısımlarının dış hatları kesik çizgilerle belirtilir ve kotlandırılır.
 Statik sistem aksları ve döşeme hatları görünüş üzerinde nokta nokta belirtilir. Denizlik üstü, lento
altı (kapılar dahil) kaba inşaat kotlan verilir.
 Cephe kaplama malzemesi ve rengi yazılır.
 Yağmur olukları, iniş boruları ve varsa paratoner inişleri gösterilir.
 Kapı ve pencere görünüşleri kati taksimatına uygun çizilir. Açılan bütün kanatlar gösterilir.
 Çatı görünüşü çizilir. Çatı üstüne çıkan asansör ve tesisat çıkıntıları ile bacalar, dereler, mahyalar
gösterilir ve kotlandırılır.
Çatı Planı:
 Meyiller, su toplama yerleri, dereler, tesisat ve asansör çıkıntıları tam ölçülendirilmiş olarak hakiki
konstrüksiyonları ile çizilir. Ölçü ve kotlan yazılır.
 Çatı sistemini belirtecek sayıda gerekli kesitler verilir.
 Detayları verilecek noktalar işaretlenir ve numaralandırılır.
Asma Tavan Planı:
 Asma tavan yapılacak mahaller için ayrıca düzenlenen planlarda, tesisat hatları, aydınlatma sistemi,
tavan konstrüksiyonu gösterilir. Ölçülendirilir. Malzeme açılımı yapılır.
 Planların yanında ayrıca tavan kesitleri verilir. Kotlandırılır.
 Detaylandırılacak noktalar, harf ve numara ile belirtilir.
Detay Listesi:
Yapının detaylandırılacak bütün inşai ve dekoratif elemanlarının bir arada yer aldığı listede, bu
dönemin plan, kesit ve görünüşlerinde belirtilen referans harf ve numaralan aynen tekerrür
edecektir.
Detay listesinde her yapı elemanının hangi ölçekte nokta ve sistem detaylarının verileceği de
açıklanacaktır.
4.1.2.UYGULAMA PROJESİ
Yapının; inşa edilebilmesi için, statik projesinin tüm inşai ölçülerini, tesisat projesinin inşaatı etkileyen
bütün elemanlarını, imalat detaylarına uygun ölçü ve karakterde mimari elemanları, detaylarla ilgili
referansları ve tüm detayları kendi çizim teknikleri ile eksiksiz ihtiva eden, gerekli bütün ölçülerin ve
malzemenin yazıldığı; büro ve şantiyede her türlü çalışma ve imalat safhasında kullanılabilecek
nitelikte ve kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile hazırlanmış, 1/50-1/20-1/10-1/5-1/1 ölçekli
projesidir.
Tatbikat projesi iki bölüm olarak düzenlenir.
I. BİRİNCİ BÖLÜM:
Bu bölüm; yapı tatbikat projesinin, önceki proje safhasında düzenlenen ve Bakanlıkça onaylanan
detay listesinde yer alan eleman ve mahallerinin, listede belirtilen ölçeklerde tüm sistem ve nokta
detaylarını kapsayan bölümdür. 1/20 -1/10-1/5-1/1 ölçekleri kullanılır.
Yapı için gerekli çatı detayları, merdiven, doğrama, döşeme, duvar ve tavan kaplaması; aydınlatma,
ısıtma, havalandırma ve klima cihazlarının mimari ile ilgili detaylan; ses, ısı, buhar ve su yalıtım
detayları; iç hacimlere ait sistem detayları; dilatasyon, sabit möble ve tesisat projelerinde gösterilen
yapı elemanlarının detayları ile bahçe düzenlemesi ile ilgili detaylar tanzim edilir.
Detaylandırılacak yapı elemanlarına ait plan, kesit ve görünüşlerle bunların nokta detaylarının aynı
paftada yer alması sağlanır.
Detaylandırılacak yapı elemanları ve mahalleri (kapı, pencere, merdiven gibi.) çok çeşitli ise, her yapı
elemanının ve mahallinin plan, kesit ve görünüşü önceki proje safhalarında kullanılan aynı harf ve
numaralar ile (Kİ., Pl., Mİ., gibi) pafta veya paftalara çizilir. Bu yapı elemanları ve mahallerine ait tip
nokta detayları, imalat ve inşaat sırasında kolayca izlenebilir bir sıra ile paftalarda yer alırlar.
Mimariyi ilgilendiren ve yapı elemanlarının imali ve kullanışına etki yapan tesisat boru ve cihazları
detaylarda eksiksiz yer alırlar ve ölçülendirilirler.
Detaylandırılan bütün imalat tam olarak ölçülendirilir ve kotlandırılır. Pencere, kapı vb. ahşap
kısımlarının tüm en ve boyları, aksları; pano, camlı bölme vb. imalatların bütün ölçüleri verilir. Bütün
sabit ve açılan kısımlar belirtilir.
Nokta detaylarında, yapı elemanının her parçası, en küçük ayrıntısına kadar malzeme ve ölçü olarak
doğru ve eksiksiz ifadelendirilir. İmalat özelliklerine ait gerekli bütün açıklamalar ve kullanılan her
malzemenin ismi ayrı ayrı verilir.
Genel Sistem Detayı:
Yapının tüm inşaat sistemini gösteren ve inşai özelliği olan mahallerden geçirilerek çatıdan temele
kadar tüm katları, bütün inşaat elemanlarını kapsayan plan, kesit ve görünüşlerdir. 1/20 veya 1/10
ölçeğinde düzenlenir. (Benzer katlar bir defa gösterilir.)
Bütün yapı elemanları, nokta detaylarına uygun çizilir. Statik ve Tesisat projelerinin mimariyi
ilgilendiren bütün elemanları hakiki ölçüleri ile gösterilir.
Malzeme açılımları, bütün ölçü ve kotlar eksiksiz yazılır.
Kısmi Sistem Detayı:
Mutfak, banyo, W.C, laboratuar vb. gibi tesisatın ağırlık kazandığı mahaller için 1/20 ölçeğinde plan,
kesit ve iç görünüşler çizilir. Malzeme açılımı, bütün ölçü ve kotlar eksiksiz yazılır. Tesisat elemanları,
tesisat proje ve birim fiyat tariflerine uygun, hakiki şekil ve ölçülerine göre çizilir.
Çatı Detayları:
Çatı sistemine göre çatının inşa edilebilmesi için gerekli detaylar verilir. Mahya, baca dibi ve üstü,
tesisat çıkıntıları, çatı birleşimleri, çıkış kapaklan, oluklar, dereler, su inişleri, ısı ve su yalıtımları, çatı
havalandırması, dilatasyonlar, saçak, kalkan duvarı ve parapetler, çatı örtü malzemesinin bağlantı
nokta de tayları çizilir. Ölçek 1/5 ve 1/1 dir. Gerektiği hallerde, imalat kolaylığı sağlayacak şematik
perspektifler ilave edilir.
Merdiven Detayları:
Her değişik numaralı merdiven ve her merdivenin kendi içinde değişiklik gösteren katlardaki
durumlarına ait sistem detayları 1/20 veya 1/10 ölçeğinde plan, kesit ve görünüş olarak çizilir.
Merdivenle ilgili imalat için gerekli bütün nokta detayları 1/5 ve 1/1 ölçeğinde düzenlenir.
Malzeme ve detay yönünden aynı olan merdiven bölümleri bir defa gösterilir. Normal basamakların
kesit ve görünüşü, korkuluk, küpeşte, ankraj, süpürgelik, limon kirişi ve döşeme-basamak birleşim
detayları çizilir. Döner merdivenlerde, değişik basamakların duvar ve kova tarafındaki ölçüleri ayrı ayrı
verilir.
Her türlü malzeme, ölçü ve kot yazılır. Özel imalat için ayrıca şema çizilir ve açıklamalar yapılır.
Doğrama Detayları:
Kapı, pencere, pano, ahşap veya madeni bölme, dolap, banko, vitrin gibi ince inşaat elemanlarına ait
1/20-1 /10 ölçekli plan, kesit ve görünüşten ibaret sistem detayı ile imalat için gerekli bilgi ve ölçüleri
1 /I olarak gösteren nokta detaylarını kapsar.
Değişik her noktanın detayı ayrı ayrı çizilir. Değişen ölçüler aynı detay üzerinde gösterilmez. Kilit, kapı
kolu, mandal, ispanyolet, menteşe vb. madeni aksam hakiki ölçü ve şekilleri ile tam olarak çizilir.
Nokta detayları, çevresi ile ve izdüşümlerine göre alt alta veya yan yana gelecek şekilde paftalarda yer
alırlar.
Bir yapıda doğrama detaylarını konstrüksiyon ve ölçü yönünden mümkün olduğu kadar tipleştirmek;
yani pencere, kapı, bölme, banko duvar kaplaması, asma tavan, merdiven korkuluğu vb. gibi yapı
elemanlarının imalatını kendi cinsinde az sayıda tip nokta detayı ile sağlamak öncelikle göz önünde
tutulmalıdır.
Kapı kasaları, duvar veya kolonda yapılacak kagir dişlere tespit edilecektir.
Ayrıca detaylandırmada, ekonomi ve imalat kolaylığı getiren; uzun ömürlü, az bakım gerektiren
malzeme seçilir.
Kapı ve pencerelerde kesit; tavanla döşeme arasında tüm kat yüksekliğinde, lento üstü ve denizlik parapet altı yapı elemanları nokta detaylarındaki ölçüleriyle ve tam olarak çizilir, (tavan kaplaması,
sıva, döşeme kaplaması, süpürgelik, radyatör vb.)
Cephede güneş kırıcı elemanlar varsa, pencere veya kapı plan, kesit ve görünüşünde ölçüleri,
malzeme isimleri ve imalat özellikleri eksiksiz yazılır. Kapı ve camekânlarda, varsa, asma tavan
birleşimi gösterilir. Dış kapılarda eşik ve döşeme, ölçü ve kotları ile çizilir.
Asma Tavan Detayları:
Asma tavan yapılacak mahaller için sistem detayı 1/50-1/20-1/10 ölçeğinde plan ve kesit olarak
düzenlenir. Bunlara ait nokta detayları işaretlenir.
Asma tavan yapılacak mahallere ait tavan plan ve kesitlerinde o mahaldeki taşıyıcı sistem ve tesisat
gösterilir.
Aynı pafta üzerinde nokta detayları 1/5-1/1 ölçekli çizilir, malzeme açılımları yazılır. Bu detaylar
birbirleri ile ilişkisine göre sıralanır ve bütün ölçüler eksiksiz verilir.
Duvar Kaplama ve Lambri Detayları:
1 /20 veya 1/10 ölçekli plan, kesit ve görünüşten ibaret sistem detayı ile imalât, malzeme ve ölçü
bakımından en küçük ayrıntılarına kadar bilgi veren 1/5 ve 1/1 ölçekli nokta detaylarını kapsar.
Bu yapı elemanları; özel hallerde, mimari fonksiyonun gerektirdiği yerlerde kullanılır. Ekonomi, imalat
kolaylığı ve elverişli malzeme seçimi göz önünde tutulur.
Yapının Fonksiyonu ile İlgili Özel İmalat Detayları:
Yapının fonksiyonu ile ilgili özel imalat için, 1/20 - 1/10 ölçekli plan, kesit ve görünüşten ibaret sistem
detayı ile eksiksiz bütün ölçüleri ihtiva eden 1/5 - 1/1 ölçekli nokta detayları çizilir. İmalatın özel oluşu
göz önünde tutularak gerekli açıklamalar yapılır. Mahallin fonksiyonu gereği, mimari ve tesisat yoğun
ve sıkı bir bağlantı halinde ise, bu detaylarda, tesisatın bütün hat ve cihazları hakiki ölçüleri ile
gösterilir. Aydınlatma, ısıtma, havalandırma ve klima cihazlarının ilgili detayları 1/5 - 1/1 ölçeğinde ve
projeleri ile uyuşacak şekilde düzenlenir.
Isı, ses, buhar ve su yalıtım detayları 1/5 - 1/1 ölçeğinde çizilir. Eksiksiz olarak malzeme açılımları ve
ölçüleri yazılır. Dilatasyon detayları duvar, döşeme, tavan, dış duvar ve çatı için ayrı ayrı 1/1 ölçeğinde
çizilir ve malzemeleri yazılır. Bu detaylar birbirleri ile ilişkisine göre sıralanır.
Sabit möble detayları 1 /20 - 1/5 - 1/1 ölçeğinde düzenlenir. Malzeme seçiminde ekonomi gözetilir.
II. İKİNCİ BÖLÜM:
Yapının inşa edilebilmesi için, statik projesinin tüm inşai ölçülerini, tesisat projesinin inşaatı etkileyen
bütün elemanlarını, imalat detaylarına uygun ölçü ve karakterde bütün mimari elemanları, detaylarla
ilgili referansları ihtiva eden, gerekli bütün ölçü ve malzemenin yazıldığı, büro ve şantiyede her türlü
çalışma ve imalat safhasında kullanılabilecek nitelikte ve kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile
hazırlanmış, 1 /50 veya bazı özel hallerde 1 /100 ölçekli projesidir.
Planlar:
Bütün kat planlan çizilir. Yığma inşaatlarda temel planı ilave edilir.
Planlar, pafta veya paftalar üzerinde aynı bakış yönünde yer alır; her paftada hakim rüzgar,
manzara ve kuzey yönü aynı yerde toplu olarak gösterilir.
 Dış ölçüler, dıştan bina cephesine doğru:
1.Çizgide blok ölçüsü
2.Çizgide cephe hareketleri
3.Çizgide taşıyıcı aksları
4.Çizgide doluluk ve boşluklar, olmak üzere düzenlenir.
 Taşıyıcı aks sistemi statik projeye uygun harf ve sayılarla (koordinat sistemi esaslarına göre)
belirtilir.
 Bloklar harflendirilir.
 İç ölçüler, her hacimde enine ve boyuna ikişer ölçü çizgisi üzerinde gösterilir. Birinci çizgiler üzerinde
hacmin net en ve boyu, ikinci çizgiler üzerinde kapı, pencere, kolon vb. elemanların genişlikleri ile
duvar üzerindeki yerlerinin komşu duvarlara uzaklıkları yazılır.
 Kat planlarının kesit geçirilen yerlerinde kesit çizgisinin tümü ve bakış yönü gösterilir.
 Dilatasyonlar her katta gösterilir.
 Bütün mahallerde:
Mahal numarası, Mahal ismi yazılır.
 Modüller; inşai akslar ve kesişme noktalan belirtilir.
 İnşai elemanlar; kolon veya perde, duvar, pano vb. ayrı çizim tekniği ile ve hakiki ölçüleri ile çizilir,
içleri koyulaştırılır.
 Pano, camlı bölme, alçak duvar vb. gibi mahal ve bina ayrım elemanları eksiksiz gösterilir. Şematik
açıklamalar yapılır. Yükseklikleri yazılır.
 Mutfak, ofis, laboratuar, depo, çamaşırhane, banyo, WC. gibi hacimlerde bütün tezgâhlar, lavabo,
eviye, banyo ve duş tekneleri, pisuar ve WC taşları tesisat projelerine ve birim fiyat tariflerine uygun
çizilir.
 Düşey tesisat boru ve kanallarının yerleri ve adetleri, şematik olarak kapladıkları alan ölçülen
dirilerek verilir. Tesisat hizmetlerinin, yapının mimarisini ilgilendiren ısıtıcı, aydınlatıcı kanal ağızlan
gibi cihazları tesisat projelerindeki hakiki ölçülerine uygun ve şematik gösterilir.
 Döşemelerdeki desenler ve varsa eğimler, süzgeç yerleri belirtilir.
 Bütün doğramalar detayına uygun ve şematik olarak çizilir, açılan kanatlar belirtilir, aksları gösteren
çizgiler üzerinde en ve yükseklik (kaba inşaat boşluğu) yazılır. (K7 90/220 gibi)
 Tavandaki kiriş sarkıntıları, nervür ve kasetler nokta nokta (ifade edilecek kadarı) gösterilir.
Betonarme projesindeki ölçüleri işlenir. Kolon ölçüleri yazılır.
 Esas giriş bitmiş döşeme üst kotu ~ 0.00 kabul edilerek döşemelerdeki bütün kot farklarına ait
değerler, bitmiş ve kaba inşaat kotu olarak ayrı çizim tekniği ile gösterilir.
 Merdivenler konstrüksiyonlarına uygun olarak çizilir. Merdiven numarası, basamak adedi, genişlik
ve rıht yüksekliği yazılır. Merdiven ve sahanlık aksını gösteren çizginin basamakları kestiği noktalar
çıkış yönünde numaralanır ve bu çizgi en son basamakta ok ucu olarak bitirilir. Korkuluklar çizilir.
 Başlangıç ve bitiş noktaları ile sahanlıklara ait kaba ve bitmiş inşaat kotları ayrı çizim tekniği ile
gösterilir.
 Rampaların çıkış okları, meyilleri, korkulukları, başlangıç ve bitiş noktalarının kaba ve bitmiş inşaat
kotu ayrı çizim tekniği ile gösterilir.
 Asansör ve monşarjlar kapasitelerine ve tesisat projesine uygun olarak çizilir.
 Zemin kat planlarında çevre tanzimi, (trotuar, bağlantı yolları, giriş platoları vb.) gerektiği kadar
işlenir. Kaba ve bitmiş inşaat kotları ayrı çizim tekniği ile gösterilir.
 Asma tavan yapılması gerekli mahaller belirtilir. Malzemesi mahal üstesinde gösterilir.
 Planın geçtiği düzlemle tavan arasında kalan imalat nokta nokta işlenir. (Saçak, ara kat gibi)
 Bacalar ait oldukları ve devam ettikleri katlarda hesap sonucu bulunan ölçülerine ve
konstrüksiyonuna uygun çizilir ve ölçülendirilir.
 Çarpık, eğri imalatların hakiki ölçüleri hesaplanarak üzerlerine yazılır.
 Yağmur iniş boruları hakiki ölçüleri ile çizilir, ölçüleri yazılır.
 Zemin kat planlarında, kuranglezlerin görünüşleri konstrüksiyonlarına uygun çizilir.
 Kesin proje safhasında, örneğe uygun şekilde düzenlenen mahal listesinde, değişiklik olmaması
halinde ayni liste bu safha için de geçerlidir. Mahal listesinde değişiklik olması halinde, bu
değişiklikleri de ihtiva eden yeni bir mahal listesi düzenlenerek yeniden verilir.
Kesitler:
 Her bloktan en az iki kesit çizilir. Biri merdivenden, diğeri yapıda konstrüktif özelliği olan yerlerden
en çok bilgi verecek şekilde geçirilir. Gerektiği hallerde kesit sayısı çoğaltılır.
 Yapının inşai ve dekoratif elemanlar detaylarına uygun ve şematik çizilir. Malzeme açılımları yapılır.
Kesitin geçtiği yerdeki mahallerin numara ve isimleri yazılır.
 Esas giriş bitmiş döşeme üst kotu -f. 0.00 alınarak bütün farklı yükseklikteki döşemelerin kaba ve
bitmiş inşaat kotları yazılır.
 Bir ölçü çizgisi üzerinde, döşeme üstünden döşeme üstüne kaba inşaat kat yükseklikleri: ikinci bir
çizgi üzerinde de, döşeme kaplama kalınlığı, parapet duvarı, pencere, kapı ve bölme duvarı
yükseklikleri ile lento-tavan mesafesi, taşıyıcı sistem kalınlıkları, düşük döşeme yükseklikleri yer alır.
Her değişiklik gösteren mahal için bu ölçüler ayrıca verilir.
 Asma tavan yapılan mahallerde, asma tavan içindeki tesisat hakiki boylan ile gösterilir. Asma tavan
alt yüzü ile bitmiş döşeme arasındaki net kat yüksekliği ayrı bir ölçü çizgisi üzerine yazılır.
 Pencere altı dolu kısımlarının yapım şekli açık olarak belirtilir. Kiriş bitişi, duvar dolgusu ayrı ayrı
kotlandırılır, radyatör yüksekliği gösterilir. Parapet - denizlik detaylarına uygun çizilir. Malzeme
isimleri yazılır.
 Giriş saçakları ve balkonlar; eğimleri, örtü ve yalıtım, malzeme açılımları yazılarak, nokta detaylarına
uygun çizilir. Su toplama şekli gösterilir.
 Bodrum duvarlarında ve temelde yalıtım gerekiyor ise sistemi hakkında açıklama yapılır. Zemin
suyunun minimum ve maksimum kotlan gösterilir.
 Kuranglezler konstrüksiyonlarına ve detaylarına uygun çizilir. Su toplama şekli ve yalıtım hususları
ile diğer malzeme açılımları verilir. Kot ve ölçüleri yazılır.
 Drenaj sistemi gösterilir, malzeme açılımı yapılır. Kotlandırılır. Yol ve trotuarlar çizilir. Açılımları ve
kotlan yazılır. Ölçülendirilir.
 Tabii zemin nokta nokta, teklif zemin devamlı çizgi ile gösterilir ve her ikisine ait gerekli kotlandırma
eksiksiz yapılır.
 Cephelerde güneş kırıcı bir sistem kullanılıyorsa detayına uygun çizilir; malzeme ve kot yazılır.
 Cephelerdeki hareketler işlenir, icap ediyorsa not yazılır. «Pencere altlarında sıva 3 cm. içeridedir.»
gibi.
 Çatı konstrüksiyonu hakiki şekli ve ölçüleri ile çizilir. Kullanılan bütün malzemenin isim ve ölçüleri ile
derelerin, mahyalarını, asansör ve tesisat çıkıntıları, bacaların kotları, çatı eğimi yazılır.
 Kesit düzleminin arkasında kalan ve görünen kısımları, görünüşlerde istenen hususlara uygun
şekilde çizilir.
 Planlarda görülmeyen ölçüler verilir. (Merdivenlerin hakiki boyu gibi)
Görünüşler:
 Bütün görünüşler çizilir. Bulundukları düşey düzlemlere göre farklı çizim tekniği ile ifadelendirilir.
 Mimari ile ilgisi olmayan çizgilere yer verilmez.
 Tabii zemin nokta nokta, teklif zemin devamlı çizgi ile gösterilir ve kotlandırılır.
 Zemin altında kalan yapı kısımlarının dış hatları kesik çizgilerle belirtilir ve kotlandırılır.
 Cepheye arkadan bağlanan bütün duvar ve döşemeler nokta nokta (ifade edecek kadar) işlenir.
 Cephe kaplama malzemesi ve renkler yazılır. Cephelerdeki hareketler belirtilir, gerekiyorsa not
yazılır.
 Yağmur olukları, iniş boruları ve varsa paratoner inişleri gösterilir.
 Kapı ve pencere görünüşleri sistem detaylarına uygun çizilir. Açılan kanatları işaretlenir,
 Saçaklar, balkonlar, döşeme, denizlik altı, lento altı, kalkan duvarları, oluk, mahya, baca ve çıkıntılar
kotlandırılır.
 Plan ve kesitlerde gösterilmeyen ölçekler yazılır. (Saçak kalınlıkları, balkon korkuluğu yüksekliği,
konsollar gibi).
4.1.3.Mimari Projelerde Uyulacak Yönetmelikler ve Esaslar
 “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”
 “Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği”
 “İnşaat Mahallinin ilgili Belediyesi İmar Yönetmeliği”
 “Otopark Yönetmeliği”
 “Sığınak Yönetmeliği”
 “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”
 “Proje ve İnşaatlarda Özürlülerle ilgili Öngörülen Esaslar”
 “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimari Proje Düzenleme Esasları”
ve ilgili diğer yönetmelik, tüzük, standart vb. hükümlerine uygun olarak düzenlenecektir.
4.1.4.Projelere Eklenecek Olanlar ve Mimari Açıklama Raporu
Mimari açıklama raporuna idarece verilecek olan kesin ihtiyaç programı ve arsa verisinin, konunun
projelendirilmesinde ele alınması ve değerlendirilişi belirtilecektir. Ayrıca uyulması istenilen
yürürlükteki yönetmeliklerden, her rapor içerisinde kendi alanlarını ilgilendiren konulara uyarlama
açısından hazırlanacak değerlendirmeler de ilave edilecektir.
Projenin uygulamasında ihtiyaç duyulabilecek uygulama bilgileri varsa raporda yer alacaktır.
4.1.5. Teknik Şartnameler
Teknik şartnameler, yapıda kullanılan her imalatın bünyesinde yer alan malzemelerin özellikleri,
üretim şekli, imalata sokuluş koşulları, imalatında ve montajında özen gösterilecek hususları,
işçiliklerin nasıl yapılacağı, hangi toleranslarla hareket edileceği, zayiat miktarları, ölçüm ve deney
şekli, söz konusu imalatın diğer imalatlarla ayrılma ve birleşme biçimi, taşıma, yükleme boşaltma,
istifleme koşulları, imalatta kullanılacak değişik malzemelerin miktarları vb. gibi hususları belirleyen
yazılı belgelerdir.
4.1.6. Metraj - Keşif ve Maliyet Analizi İş Aşaması
Bu aşamada müellif şu hizmetleri yerine getirecektir:
 Yapının inşaatında yer alacak tüm imalatların miktarlarının eksiksiz olarak ve doğru biçimde
belirlenmesi,
 Malzeme mahal listesi,
 Yapının uygulama projelerinin hazırlanmasına katılan inşaat, tesisat ve elektrik mühendisleri ile
diğer uzmanların yaptığı kendi işleri ile ilgili metrajların derlenmesi ve mimari proje ile
uyumluluğunun sağlanması.
4.2.
TEŞHİR TANZİM PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI
4.2.a.Projenin Ana Bölümleri ve Tasarımları
 Süreli ve Sürekli Sergi Alanlarının Tasarımı
Sergi tasarımının temeli, sunulması düşünülen eserlerin gerisinde kalmış bilginin görselleştirilmesine
dayanır. Müzenin sergileme için seçilen mekanları, eserin kendisini ve esere ait bilgiyi görünür kılmak
üzere kurgulanmalıdır. Ziyaretçinin müzenin her bölümünü gezmesini sağlayacak yönelim aksları
krokilerle gösterilecektir. Müze mekanlarını oluşturmaya yönelik sergi tasarımlarında görselliğin
kuramsal ve uygulamaya yönelik araçları kullanılacaktır.
 Sergileme Elemanları Tasarımı
Sergileme elemanlarının koleksiyonların fiziksel yapısıyla koruma ve güvenlik koşullarına
(Mikro klima ortamları, kilitli alarmlı güvenlik, sensörlü aydınlatma vb.) uygun olması
sağlanacaktır. Sergileme ve depolama bölümlerinde eserlerin fiziki açıdan mümkün
olabilecek ideal fiziki korunmaları gözetilmelidir. Bu kapsamda ısı, nem ve ışık değişkenleri
ile güvenlik durumu dikkate alınarak tasarlanması gerekmektedir. Vitrinlerin açılır kapanır
bölümleri temizlik ve sergi değişimi gibi süreçlere uygun olacak şekilde erişilebilir olmalıdır.
İhtiyaç duyulan tüm vitrin ve sergileme elemanları, idaremizce verilen eserlerin ebatlarına
göre envanter numaraları ile birlikte vitrin yerleşim planları hazırlanacaktır.
Sergileme alanlarında ihtiyaç duyulacak grafik tasarım, canlandırma, maket, manken/model,
audio-visual (görsel-işitsel) sistemler/uygulamaların yerleştirmeleri gibi teknik çözümler ve
aydınlatma sistemlerinin tasarımı da proje kapsamında yer almaktadır.
 Görsel İşitsel Efekt Tasarımı
Görsel Efekt: Müze sergi temalarını görsel açıdan destekleyecek görsel efekt uygulamalarını
kapsamaktadır. Bu kapsamda görsel tasarım uzmanının yaratıcılığı ile gerçekleştirilecek özgün
tasarım, tarihi mekanda seyirci üzerinde mekan etkisini arttırması açısından düşünülecek müze ana
sergi salonlarında, sergileme senaryosuna odaklanacak şekilde kullanılacaktır.
Video Yerleştirme: Çeşitli görsel malzemelerden faydalanılarak hazırlanacak video yerleştirmeleri
durağan veya hareketli görsel videoların mekan yüzeylerine düşürülmesi esasına göre hazırlanacak
olup koleksiyonun yetersiz kaldığı bölümlerde sergiyi desteklemesi amacı ile kullanılacaktır.
 Müze Sergileme, Yönlendirme ve Kurumsal Kimlik Grafik Tasarımı
Müze sergi programı uyarınca bilgi ve görsel amaçlı grafik pano ile yönlendirme ve kurumsal
kimlik çalışması grafik tasarımların bulunacağı yerler belirlenecektir. Bu kapsamda;
Bilgi Panoları: İhtiyaç duyulacak sergi destekli bilgilendirme panolarının yerleri belirlenerek
teşhir tanzim projesi üzerinde gösterilecektir.
Yönlendirme, Seksiyon ve Müze levhaları/Tabelaları/ Panoları: Çağdaş kamusal alan
olmanın gereği olacak şekilde bütünlüklü grafik ve iç mimari tasarımla uyumlu yönlendirme
panoları düşünülerek yerleri belirlenecektir.
Ayırıcı Paneller, Askı ve Taşıyıcı Sistemler: Tasarım kapsamında kullanılacak ayırıcı panel,
askı ve taşıyıcı sistem elemanları sergi mekanları ve sergileme elemanları ile bütüncül bir
şekilde tasarlanarak yerleri belirlenecek ve detayları üretilecektir.
Canladırma Alanları ve Maketler: Sergileme mekanlarının tasarımıyla ve müze konseptiyle
uyumlu canlandıma alanları ve maketler tasarlanarak yerleri proje üzerinde belirlenecektir.
 Kiosklar - Bilgisayar Yazılımları
Müzenin çağdaş ve teknolojik yüzünü yansıtacak, ziyaretçinin mekândan ve içerikten görsel
anlamda etkilenmesini sağlayacak, aynı zamanda da etkileşimsel olarak konu hakkında bilgi
edinebileceği, kiosk sistemleri ile müze internet portali düşünülerek yerleri belirlenecektir.
Ortam canlandırmaları için strüktürel elemanlar (projeksiyon kutusu, vs.) ve dijital gösterim
araçları dış kabukları, taşıyıcıları (Kiosk kutusu, sorgulama sistemi strüktürü ve film ekranı
kutusu) tasarlanarak proje üzerinde sunulmalıdır.
4.2.b Teşhir Tanzim Projelerinin Hazırlanması İle İlgili Hususlar
4.2.b.1.İÇ MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU:
İç mimari rapor, mimari proje ve mimari proje raporu da dikkate alınarak, işverence verilen
kesin ihtiyaç programı ile konunun tasarımlanmasında ele alınışı ve değerlendirilişi belirtilir. Proje
çalışmaları sırasında araştırılarak belirlenen tüm özellikler, maliyet tavanı, kullanılacak yapım
teknikleri hakkında bilgi verilir, seçilen malzeme ve özellikleri belirtilir. "İç Mimari Açıklama Raporu
Planı" aşağıdaki şekildedir:
 Tasarıma genel yaklaşım
 Hazırlık ve ön etüt aşamasında elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi ve senaryonun hazırlanması
(Dönemsel/kronolojik, coğrafi/kazı yerleri, tematik bölümlemelere karar verilmesi, sergileme
senaryosunun üst başlıklarının belirlenmesi)
 Tasarıma yansıtılan iç mimari özellikler
 İşlevlerin ilişkileri ve kurgusu ile ihtiyaçların tasarıma yansıtılması
 İnşai özelliklerine uygun olarak kullanılabilecek iç mimari teknikleri ve ekipmanları
 Kullanılması düşünülen malzemeler
4.2.b.2.TEŞHİR TANZİM UYGULAMA PROJELERİ:
Her türlü ölçüler, teknik açıklamalar, referans noktaları, kesit ve görünüş yerleri, bakış yönleri,
malzeme isimleri, yerleşme planları, taban, tavan ve duvar görünüşleri ile gerekli imalat çizimlerini
kapsayan 1/ 50, 1/20, 1/ 10 ve 1/ 5 gibi uygun ölçekli proje çalışmaları ile birlikte mahallerin,
malzeme ve kartelası, içmimarı donanım çizimleri ile imalatlara ait detayları kapsar.
 Müze mekanının düzenleme, sergileme ve tefrişatıyla ilgili bütün elemanlarına ait vitrin, logo, pano,
afiş, etiket, vb. tanıtımda kullanılacak her türlü materyalin üretimine ait projeler; plan, kesit, cephe ve
nokta detayları oluşturularak yerleri belirlenecektir.
 Yapılacak imalatlarla ilgili anlaşılır bilgi veren ve imalat özelliklerini, kullanılacak malzemeleri,
renklerini ve tüm özelliklerini belirleyen ayrıntılı çizimler yapılacaktır.
 Çizimlerle yeterli ifadesini bulmayan imalatlara ilişkin teknik şartname hazırlanacak. Bu
şartnamede imalat ve montaj özellikleri, malzemeler ve malzeme referansları, renkler ve renk
referansları toleranslar vb. gibi tüm bilgiler yer alacak.
Sistem Detayları
 Sistem Detayının planı, kesiti ve görünüşü aynı ölçekte, 1/5, 1/2, 1/1 gerekir ise 2/1 ölçeklerinden
uygun olanı ile mümkün ise aynı paftaya çizilir.
 Değişik malzeme, imalat ya da iç mimari donanım elemanlarının tüm birleşme özellikleri şematik
olarak gösterilir, ayrıntı imalat detayında verilir.
 Tüm malzeme isimleri, rengi ve malzeme açılımları yapılır.
 Malzeme isimlerinin yanlarına, gerekiyor ise poz numaraları ya da referans numaraları yazılır.
 İmalat detaylarını referans numaraları ve bulundukları pafta numaraları yazılır.
 Sistem detayının yer aldığı mahal numaraları ve uygulama projesi pafta numaraları yazılır.
İmalat Detayları
 İmalat Detayı'nın planı, kesiti ve görünüşü aynı ölçekte, 1/5, 1/2, 1/1 gerekir ise 2/1 ölçeklerinden
uygun olanı ile mümkün ise aynı paftaya çizilir.
 Tüm malzeme isimleri rengi ve malzeme açılımları yazılır.
 Malzeme isimlerinin yanlarına, gerekiyor ise poz numaraları ya da referans numaraları yazılır.
 Özelliği olan imalatlar için açıklama notları yazılır.
 İmalat detaylarının referans numaraları ve bulundukları pafta numaraları yazılır.
 Paftanın köşesine imalatta dikkat edilmesi gereken notlar yazılır.
 Sabit ve hareketli mobilyalar, kapı ve pencere, zemin kaplamaları ve süpürgelikleri, vitrifiye ve
aksesuarları, seramik ve profilleri, aydınlatma elemanları ve armatür seçimleri tablosu yazılır.
4.3.
STATİK PROJE HAZIRLAMA ESASLARI
4.3.a. BETONARME PROJELER:
Zemin etüd raporu yüklenici tarafından yaptırılacak olup, jeoloji mühendisi imzası yanında inşaat
mühendisi bulunmalıdır.
 Beton kalitesi, temin sorunu yaşanmazsa C30, temin edilememesi durumunda en az C20 olacaktır.
Bayındırlık Bakanlığı’nın 21.013 veya 21,017/1 pozuna uygun kalıp kullanılacaktır.
 Pas payları, döşemeler için en az 2 cm, diğer elemanlar için 3 cm ve zeminle temas eden bölgelerde
ise en az 6 cm olacaktır. Temel altlarında en az Bayındırlık Bakanlığı’nın 16.003, 250 doz grobeton
pozu kullanılacaktır.
 Kenar kirişlerde boyuna donatılar mutlaka kolon içine Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında
Yönetmelik (ABYYHY) (2007) esaslarına uygun olarak kıvrılacaktır.
 Kolon donatılarında bindirme boyu en az 70Ф olacaktır.
 Tüm paftaların ve hesap raporlarının üzerine malzeme, deprem bölgesi, yapı önem katsayısı (I),
taşıyıcı sistem davranışı (R), yerel zemin sınıfı ve grubu ile zemin emniyet gerilmesi bilgileri
yazılacaktır.
 Tüm sarılma bölgelerinin uzunlukları, bu bölgelere ve orta bölgelere yerleştirilen boyuna ve enine
donatıların çap sayısı ve aralıkları ile açılımları paftalar üzerinde açıkça belirtilecektir.
 Tüm kolon ve perdeler için enine donatıların da gözüktüğü düşey açılımlar mutlaka çizilecektir.
 Sistem süneklik düzeyi yüksek seçilecek, statik çözümler buna göre yapılacak, kolon-kiriş birleşim
bölgeleri ve kesme güvenliği tahkikleri eksiksiz yapılacaktır. Karma süneklik sistemlerinin seçilmesi
durumunda da bu tahkikler mutlaka yapılacaktır.
 Her iki deprem doğrultusunda kat alanının %1’i oranında perde tüm yapılar için zorunludur.
 Statik çözümlerde kullanılan tüm yük analizleri hesap raporlarında gösterilecektir.
 Tüm paftalarda Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY) (2007)’de
bulunan özel deprem etriyeleri ve çirozlarına ait kanca kıvrım detayları gösterilecektir.
 1 nci ve 2 nci derece deprem bölgelerinde temel sistemi olarak asgari iki yönde sürekli temel
uygulanacaktır.
 Çerçeve çizimleri detaylı bir şekilde verilecektir.
 Donatılar uzun kolon ve kirişlerde mümkün olduğunca kesilmeden, 12 m’lik azami uzunluklarda
kullanılacaktır.
 Bina analizinde kullanılan her türlü girdi (input) bilgileri, çıktı (output) bilgileri, model çizimleri,
modelde kullanılan nokta, eleman numaraları ve her türlü eleman numaraları ve noktada oluşan
kuvvet, moment, deplasman değerlerini içeren listeler hesap raporlarında bulundurulacaktır.
 İstinat duvarı, tesisat galerisi, elektrik menholleri, vb. sanat yapıları, bu yapıların yerleşimini
gösteren vaziyet planları ile birlikte onaya gönderilecektir. Bu vaziyet planında, yapının üzerinden
araç geçip geçmediği, yollar da çizilerek gösterilecektir.
 Zemin etütleri idareye sunulmadan, 1/100 projeler kesinlikle onaylanmayacaktır.
 1/200 statik projeler onaya sunulurken, yapılacak her türlü bina ve sanat yapısının yerini gösterir
vaziyet planı da eklenecektir.
 1/200, 1/100 ve 1/50 projelere ait hesap raporlarına yapıyı tanıtıcı bilgiler mutlaka eklenecek ve
hesap raporlarının başında içindekiler bölümü oluşturulacaktır.
 Su depolarının hesabında, İller Bankasının tip projeleri kullanılsa bile, deponun boş ve dolu olması
durumlarına göre, deprem, her türlü toprak etkisi ve sürşarj yükleri, depremli ve depremsiz durumlar
için yanal ve taban su basınçları, vb. etkiler göz önüne alınarak, yük kombinasyonları oluşturulacak,
tip projeye ait kesitler bu kombinasyonların en elverişsizine göre tahkik edilecektir.
4.3.b. YIĞMA KARGİR BİNA PROJELERİ (İHTİYAÇ DUYULURSA):
 Taşıyıcı duvar yapımında doğal taş, dolu tuğla, maksimum boşluk oranları TS-2510 ve TS-705’te
tanımlanan düşey boşluklu tuğla, dolu beton briket kullanılabilir.
 Taşıyıcı duvar birleşimlerinde düşey hatıl ve duvar üstlerinde yatay hatıl kullanılacaktır. Hatıl boyut
ve yerleşimi ile ilgili 2007 Deprem Yönetmeliği kriterleri esas alınacaktır.
4.2.c. ÇELİK PROJELERİ: (İHTİYAÇ DUYULURSA):
 Çelik çatı sistemlerinde, sabit mesnetlerde bulunan makas-kolon birleşim elemanları, bütün
deprem kesme kuvvetini karşılayacak şekilde tasarlanacaktır.
 Çatı hesabında kullanılacak yük kombinasyonları içerisinde yarım kar yüklemesi de bulunacaktır.
 Proje ihalesi kapsamında çelik çatı, uzay sistemi çatı, vb. farklı imalatlar bulunuyorsa, bu imalatlar
1/200 aşamasında belirtilecek, 1/100 aşamasında ise sistem ile ilgili gerekli çizim ve hesaplar onaya
sunulacaktır.
 Düzlem kafes ve uzay sistem çatı projelerinde kullanılan her türlü elemana ait (profil, bulon, cıvata,
pim, küre, vb) çekme, akma, kopma emniyet değerleri hesap raporlarının başında tablo halinde
verilecektir. Özellikle uzay sistem çatılarda elemanlara ait deney raporları eklenecektir.
 Seçilen profillerin basınç, çekme, eğilme, burulma, burkulma, vb, kuvvet ve momentlere göre
tahkiki yapılacak ve elemanlar, emniyet gerilmesi değerlerinin en fazla %80’ine çalıştırılacaktır.
 Çelik projelerde kullanılan her türlü kaynak, bulon gibi elemanlar için gerekli bütün tahkikler
yapılacak, elemanlar emniyet gerilmesi değerlerinin en fazla %80’ine çalıştırılacaktır.
 Açıklığı 40 m’den az olan ve düzgün geometriye sahip yapıların çatılarında düzlem kafes sistemler
kullanılacaktır.
4.3.D KAZIKLI TEMEL PROJESİ (ZEMİN ETÜDÜ SONRASI GEREKİYORSA)



Zemin etüt raporunda belirlenen değerlere göre proje hazırlanacaktır.
İdarece istenilen ihtiyaç bina kompleksine en uygun şekilde kazıklı temel projesi çizilecektir.
Hesap raporları titizlikle ve bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.

Hesaplama ve Projelendirmede yasalara, tüzüklere, yönetmeliklere, mecburi Türk Standartlarına,
birim fiyat tariflerine ve diğer Standartlara uyulacaktır

İhtiyaç ve fonksiyona uygun olarak tasarlanacak, avan proje safhasında idarenin ve
yatırımcı kuruluşun talepleri doğrultusunda tasarımla ilgili detaylı bilgi verilecektir.
4.3.d. ZEMİN ETÜTLERİ:
 Zemin etütleri sondajlar Müze Müdürlüğünün denetiminde yapılacaktır.
 Sondajlar, Müze Müdürlüğünün önereceği sistemle yapılacaktır.
 Birkaç binadan oluşan tesisler için yapılacak zemin etütlerinde, iş kapsamında yer alan her bir
bloğun oturma alanı 500 m2’den az ise en az üç, oturma alanı 500 m2’den fazla olması durumunda
en az dört veya beş adet sondaj yapılacaktır.
 Sondaj derinliği ve yeri arazi koşullarına göre vaziyet planından idare ile yüklenici birlikte
kararlaştırılacaktır.
 Zemin etüt raporları aşağıdaki bilgileri mutlaka içerecektir:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Zemin emniyet gerilmesi
Zemin sınıfı ve grubu
Zemin hâkim periyodu
Zemin yatak katsayısı
Yeraltı su seviyesi
Sıvılaşma riski bulunup bulunmadığı, var ise hesapları
Şev stabilitesi sorunu bulunup bulunmadığı ve uygulanabilecek optimum şev eğimi değeri
Oturma hesapları
i. Temel derinliği ve tipi konusunda tavsiye
j. Zeminin kuru, doygun ve doğal birim hacim ağırlıkları, içsel sürtünme açısı, kohezyon değeri,
sıkışma yüzdesi, porozitesi, su muhtevası, Atterberg Limitleri, dane dağılımları ve diğer
karakteristiklerini içeren zemin indeks özellikleri
k. Yapım aşamasında doğabilecek muhtemel zorlukların önlenmesi amacıyla şevli kazı, iksa, istinat
duvarı gibi yöntemlerin ortaya konması
l. Zayıf zeminlerde herhangi bir zemin iyileştirmesi gerekip gerekmediği, gerekiyorsa en ekonomik ve
etkin çözüm hakkında tavsiye
m. Hafriyattan çıkan malzemenin temel içi ve temel altı dolgu olarak kullanılabilirliğinin ortaya
konması
STATİK PROJELER HAZIRLANIRKEN;
 Bayındırlık ve İskan Bakanlığının “İnşaat Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları”na, en son tarih
itibariyle “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” e
 TS 498 “Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yükler”
 TS 500 “Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları Esasları”
 TS 648 “Çelik Yapılar Esasları”
 TS 3357 “Kaynaklı Birleşim Kuralları” na
ve diğer ilgili şartname, yönetmelik ve Türk Standartları’nın son baskılarına uyulacaktır.
4.4.
MEKANİK TESİSATI PROJELENDİRME PRENSİPLERİ
4.4.1. GENEL HUSUSLAR
Makine Tesisat projelerinin düzenlenmesi; proje öneri raporu ve uygulama projesi olarak iki aşamada
yapılır. Her aşamada, o aşama için belirtilen hususlar ile birlikte, aşağıda gösterilen genel esaslara da
uyulur.
 Pafta ölçüleri, A4 kağıt ölçülerinde olacak şekilde katlanarak oluşturulur. Projelerin muntazam ve
yırtılmayacak şekilde gerekli tedbirler alınmış olarak dosyalanması gereklidir.
 Planlar, her paftada aynı bakış yönünde yerleştirilir. Seçilen aks sistemi, mimari projelere uygun
olmalı ve aynı yönde kullanılarak paftalar arasında uygunluk sağlanmalıdır.
 Plan paftalarında mimari, statik ve gerekmesi halinde elektrik tesisat elemanları ince çizgilerle
anlaşılabilecek şekilde çizilir.
 Paftaların numaralanmasında;
Paftanın numarası / Toplam pafta sayısı sistemi uygulanır. Toplam pafta sayısı, proje konusu olan bina
veya binalar grubunun tamamına ait projelerin toplamını ifade eder.
Numaralamada aşağıdaki yöntem uygulanır:
Örnek Olarak;
ST
: Sıhhi Tesisat
KT
: Kalorifer Tesisatı
HKT
: Havalandırma-Klima, İklimlendirme, Nem Alma Tesisatı
MT
: Mutfak Tesisatı
 Aşağıda belirtilen tesisatlar, yapıya ait Makine Mühendisliği Proje yapım hizmetlerinde
kullanılacaktır.
o Isı Yalıtım Projesi
o Sıhhi Tesisat
o Kalorifer Tesisatı (idarenin onayının alınmasının ardından)
o Otomatik Kontrol Tesisatı,
o Brülör Tesisatı,
o Havalandırma-Klima, İklimlendirme, Nem Alma Tesisatı
o Yangın tesisatı ve bunun gibi bina mekanik tesisatındaki diğer tesisatlar.
 Makine tesisat proje kapsamındaki tüm projeler; konusu ve kapsamı ile ilgili olarak Makine
Mühendisleri odasının ilgili yayın ve proje hazırlama esaslarına, Türk Standartlarına, Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı Genel Şartnamesine, ISO, DIN, TUV, TSE, ASHRAE, NFPA, ve benzeri standart ve
normlarına, yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanacaktır.
 İdare, Danışma Kurulu ve Proje Çalışma Grubu önerilecek veri ve hesap usullerinin kabul
edilebilecek bir literatür veya standart ile belgelenmesini veya özel bir çalışma ile saptanmasını
isteyebilir.
 Ölçü, işaretleme ve hesaplamalarda metrik sisteme uyulacaktır.
4.4.2. DİĞER PROJELER İLE İLİŞKİLER
a. Mimari projeler ile ilişkiler
 Kat planları ve vaziyet planı mimari projeye uygun olarak hesaplanır ve yerleştirilir. Proje mimarı
tarafından veya İdare, Danışma Kurulu ve Proje Çalışma Grubunca mimari projelerde yapılacak
değişiklikler dolayısı ile makine tesisat projelerinde gerekli düzeltmeler yapılır.
 Binalarda ısı yalıtım yönetmeliği doğrultusunda; yapı bileşenleri bu kriterlere uygun olarak seçilmeli
ve projelerde uygulanmalıdır.
 Mimari bakımdan gerekli görülen tesisat cihaz tipleri, cihazların yerleştirilmesi gibi hususlar ile
hesaplamalar sonucu ortaya çıkabilecek ekonomik çözümler ön proje raporunda belirtilir ve bu
konularda mimarla mutabakat sağlanır.
 Gerek proje raporlarında ve gerekse plan ve kesitlerde mimar tarafından gerekli bulunacak ölçü,
ağırlık, yerleştirme detayı, ses, akustik v.b. hususlarda etüt ve çalışmalar yapılarak bu hususlar
projelerde belirtilir.
 Kat geçişleri ya da makine tesisat cihazları için projede ihtiyaç miktarı kadar şaft, boşluk, kanal
yerleri bırakılması temin edilir.
b. Statik projeler ile ilişkiler
Tesisat kat planları, kolonlar, kirişler, perde betonları ile Makine tesisat cihazlarının çalışma yükleri
gibi yönlerden Statik projelerine uygun hazırlanır. Statik projelerinde ortaya çıkabilecek herhangi bir
değişiklik makine tesisat projelerine de işlenerek planlar düzeltilir.
c. Elektrik tesisat projeleri ile ilişkiler
Elektrik projelerinde pano gibi hacim kaplayan cihazlar ile Makine Tesisat sistem ve cihazlarının
kapasite ve yükleri, çalışma şartları projelere işlenerek planlar düzenlenir. Projelerin birbiriyle
çakıştırılması yapılarak elektrik armatürlerinin geldiği noktalara mekanik tesisat ekipmanları geldiği
takdirde gerekli düzeltmeler yapılır.
d. Teşhir-Tanzim projesi ile ilişkiler
Teşhir-tanzim projelerinde tasarlanan tüm müze sergileme alanları, eser sergileme üniteleri ve grafik
tasarım uygulamalarına engel teşkil etmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Sergileme alanlarında içinde
düşünülmesi gereken ekipmanlar için ise teşhir-tanzim projesiyle uygunluğu sağlanacaktır.
4.4.3. PROJE AŞAMALARI
1- Makina Tesisat Ön Projesi
Öneri raporundaki esaslara göre kabul edilen tesisatın, boru ve kanalların geçiş yerlerine, yaklaşık
boru ve kanal ölçülerini gösteren, makina ve aygıtların yerleşme şekillerini belirten, ayrıca proje ve
hesaplara esas olacak verilerin tespit edildiği, hesap tarzlarının da teklif edildiği 1/100 ölçekli projedir.
2- Uygulama Projesi ve Detaylar
Uygulama projeleri, 1/50 ölçekli onaylı mimari uygulama projelerine, öneri raporu ve ön projelerine
uygun olarak hazırlanır.
Bu projelerde; yapılacak Makina tesisatına ait tüm boru ve vana çapları, kanal kesitleri, kritik devre
hesapları, kullanılan cihaz ve malzeme cinsleri, tarifleri, mahallere ait ısı kaybı ve kazançları, seçim
tabloları ve değerleri vb. binaya uygulanması ile ilgili bütün hususları, hesapları, yapılacak imalat ile
ilgili detay resimlerini ve işin tam ve çalışır şekilde teslim edilebilmesi için gerekli bütün hususları
kapsamalıdır.
Uygulama projesinde, uygulama projesi raporu, planlar, kolon şemaları ve detaylar bulunur.
2.1. Uygulama Projesi Raporu
Bu rapor; mimari projede ve makine tesisat öneri raporunda belirtilen ve onaylanarak kesinleşmiş
bulunan bütün hususları kapsar. Diğer bir deyimle yukarıda ve öneri raporunda bulunan etraflıca
açıklanmış olan hususlar, onaylanarak kesinleşmiş şekilleri ile uygulama projesi raporunda yer alırlar.
2.2. Planlar
a. Planlar 1/50 ölçekli mimari uygulama projelerine uygun olarak çizilir ve aşağıdaki hususları kapsar.
 Kat planları
 Islak hacimler
 Isı Merkezi
 Otomatik Kontrol tesisatı
 Isıtma Soğutma tesisatı
 Klima Havalandırma gibi proje gereği yapılması gereken diğer tüm imalatlarla ilgili projeler,
makine tesisat cihaz özelliklerini ve detaylarını da kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.
b. Kat planlarında Makine tesisat cihazlarının işler durumda teslim edilmesini sağlayacak bütün
bağlantıları gösterilir.
c. Tüm tesisatlara ait kolon şemaları.
2.3. Detaylar
Detay projeleri, uygulama projesinde yapılması öngörülen her türlü cihazın imalat için gerekli
planlarını ihtiva eder. Bu planlarla imalatçı, cihazı kolayca imal edebilmelidir. İmalatlar için detay
verilmesi gerektiği gibi, proje müellifi tarafından gerekli görülen diğer detaylar da projelere eklenir.
2.4. Makina Tesisat Proje İçerikleri
a. Isı yalıtım Projesi: 8 Mayıs 2000 tarih ve 24043 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Binalarda Isı
Yalıtım Yönetmeliği” ya da proje hazırlama safhasında yürürlükte olan yönetmelik kriterlerine uygun
olarak hazırlanmalı,
b.Sıhhi Tesisat: Şehir Şebekesi temiz su girişinden bina dışı rögar pissu bağlantısına kadar olan tüm
temiz ve pissu tesisatlarını, temiz suyun depolandırılmasını ve basınçlandırılmasını, sıcak su üreticileri
vasıtası ile kullanım sıcak su dağıtımını, su yumuşatma tesisatını (yöredeki suyun tahlili neticesine
göre.),
Kalorifer Tesisatı: Binanın ısıtılması ve soğutulması, vb için Güneş Enerjisinden faydalanılabilinecektir.
Ancak sistem aynı zamanda doğal gaz kullanımına uygun olarak projelendirilecektir. Mahallerde
kullanılacak ısıtma ekipmanları için idarenin onayı alınacaktır. Eğer ki radyatör kullanılacak olursa
radyatör girişlerine termostatik vana konulacaktır. konacaktır. Ayrıca kullanılacak klima-havalandırma
santrallerine yerleştirilecek ısıtıcı bataryadan da 90/70 oC akışkan geçirilerek ısıtma yapılacaktır.
c. Otomatik Kontrol Tesisatı: Binalarımızda kurulacak olan Makine tesisatının en uygun kriterlerde ve
enerji tasarrufu sağlayacak şekilde çalışmasını teminen akışkan, ortam ve dış hava şartlarını kontrol
edip, düzenleyecektir.
d.Brülör Tesisatı: Projede yer alan kalorifer kazanının brülör tesisatının en verimli çalışacak şekilde
projelendirilmesi yapılarak hesapları gösterilecektir.
e. Havalandırma ve Klima Tesisatı: Bina konfor şartları ve iklimlendirilmesi (sıcaklık ve nem) klima
santralleri veya uygun başka bir sistem ile çözümlenecektir.
f. Yangın Tesisatı: 26 Temmuz 2002 tarih ve 24827 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Binaların
Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” ya da proje hazırlama safhasında yürürlükte olan
yönetmelik kriterlerine uygun olarak hazırlanmalı, bunun dışında yangın dolapları bina temiz su
hattından bağımsız olarak dizayn edilmeli,
Projelerde yer alan cihaz ve elemanların gösteriliş şekilleri ve sembolleri belirtilen yayınlardaki
sembol ve şekillere uygun olarak düzenlenecektir.
Hesaplar A-4 formatındaki kağıtlara yapılarak; ısı kazancı ve ısı kaybı hesapları (tüm detaylarıyla),
pompa, radyatör, boru hesapları gibi hususlar bu konularda hazırlanan standart tablolara göre
düzenlenecektir. Isıtıcı ve soğutucu batarya hesapları psikometrik diyagram üzerinde gösterilerek
hesaplanacaktır.
2.5. Makina Tesisat Proje Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
 Makina Tesisat Projelerinde arazinin doğal yapısına zarar vermeyecek her türlü önlem alınacaktır.
 Islak hacim içeren tüm binalarda, en az 2 günlük su ihtiyacını karşılayacak kapasitede su deposu
planlanacaktır.
 Tüm yapılarda komple ısıtma-soğutma ve havalandırma tesisatı projelendirilecektir.
 Yakıt tipi olarak doğalgaz düşünülecektir.
 Sahada giden ana dağıtım borularında ve pis su borularında donmayı önlemek için gerekli tedbirler
alınacaktır ve galeri içinden döşenecektir.
4.4.3.ISITMA, SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMİ
Yapı kompleksinin ısıtma, soğutma, klima ve havalandırma sistemlerinin çözümünde
mümkün olduğunca enerji etkin ve geri kazanımlı teknolojiler kullanılacak, projelerde
yapılacak etütlere bağlı olarak yenilenebilir enerji sistemleri tesis edilecektir.
Yapıda mimari projenin elverdiği oranda güneş kolektörü kullanılacak, ısı merkezinde yeterli
kapasitede akümülasyon tanklı bir sistemde, hem düşük sıcaklık ısıtması, hem de kullanım
sıcak suyu ön ısıtması yapılacaktır.
Isıtma sistemi kapalı basınçlandırmalı olarak düşünülecek, sistemdeki su hacmine bağlı olarak
membranlı kapalı genleşme tankları ya da tam otomatik seviye ve basınç kontrollü, azot
yastıklı kapalı genleşme tankları kullanılabilecek, sistem besi suyu için yeterli kapasitede
modüler paslanmaz çelik besi suyu deposu ve besi suyu pompaları ısı merkezinde tesis
edilecektir.
İhtiyaç olması halinde, ısıtma ve soğutma sistemine ait besi suyunun yumuşatılmasında,
kullanım sıcak suyu sisteminde kullanılacak suyun şartlandırılmasında elektronik tip, tam
otomatik su yumuşatma cihazı kullanılacak, ayrıca yumuşatılmış su için yeterli kapasitede
paslanmaz çelik modüler yumuşak su deposu ve bunlara entegre yumuşak su hidroforu ısı
merkezinde öngörülecektir.
Kazanlarda üretilen primer devre ısıtıcı akışkan sabit debili primer kazan pompaları ile denge
borusu üzerinden sekonder sisteme aktarılacak, tüm sekonder devre transfer pompaları enerji
tasarrufunu teminen frekans konvertörlü seçilecek, denge borusu vasıtasıyla primer ve
sekonder devrelerdeki debi ve basınç değişikliklerinin neden olacağı dengesizlikler ortadan
kaldırılacaktır.
Yapı kompleksinde mümkün olduğunca her bir bina için ayrı zonlar ve ayrı alt tesisat
merkezleri oluşturulacak, söz konusu tesisat merkezlerine ait denge borularının kazan dönüş
hatları pik yükte maksimum debiyi kontrol edecek statik balans vanaları ile donatılacak,
ayrıca denge için söz konusu dönüş hattında radyatör, fan-coil veya klima santralarından
dönen akışkanın sıcaklığına bağlı olarak ısı merkezi dönüş suyu sıcaklığını kontrol eden
motorlu vanalar kullanılacaktır.
Soğutma devresinde sistem pompaları her bir ünite için ayrı ayrı, sabit debili ve tam yedekli
düşünülecek, yapı kompleksinde her bir blokta yer alan tesisat merkezlerine soğutucu
akışkanın sirkülasyonu ise ısıtma sisteminde olduğu gibi ayrı ayrı frekans konvertörlü
soğutma transfer pompaları ile sağlanacaktır.
Primer hava klima sistemlerinin tesisinde işletme bakımından farklılık arz eden mahallerde
birbirinden bağımsız klima santralları öngörülecek, tüm klima santralları ısı geri kazanımlı
düşünülecek, tek bölüm için bağımsız tasarlanmış konferans salonları, fuayeler ile yemek
salonları gibi hacimlere ait klima santraları ısı geri kazanım sistemlerine ek olarak iç hava
kalite kontrollü, değişken taze havalı olarak çözümlenecek, söz konusu santrallarda ya frekans
konvertörlü fanlar kullanılacak ya da karışım havası damperi iç hava kalite kontrol cihazı
kumandalı olarak öngörülecektir.
Arşiv ve depolarda radyatör ile ısıtma sağlanacak yeterli düzeyde havalandırma yapılacak,
WC’lerde radyatörle ısıtma yapılırken egzost havalandırması öngörülecek, mutfaklar ve
yemek tevzii Servis bölümleri için ayrı bir egzost sistemi düşünülecektir. Bilgi işlem
merkezinde kış mevsimlerinde dahi oluşabilecek soğutma gereksinimi dikkate alınarak klima
sistemi tesis edilecektir.
Kapalı otoparklarda ısıtma düşünülmeyecek ancak yeterli miktarda havalandırma yapılacaktır.
Havalandırma sistemi aynı zamanda duman tahliye sistemi olarak da kullanılabilecektir.
Otopark havalandırma sisteminde fanların neden olacağı enerji sarfiyatını minimize etmek
için sistem iç hava CO kontrollü olarak tesis edilecektir.
4.4.4. SIHHİ TESİSAT
Yapı kompleksinin su gereksinimi şehir şebekesinden sağlanacak, sistemde bulunan sıhhi
tesisat armatürlerinin sayısı, bina personeli ve günlük ziyaretçi sayısı da dikkate alınarak, ısı
merkezinde yeterli kapasitede paslanmaz çelik su deposu düşünülecek, su deposuna entegre
olarak çalışan hidroforlarla basınçlandırma yapılacaktır.
Yapı kompleksinde sıcak su merkezi olarak tesis edilecek, sistem kazanlarına akuple plakalı
eşanjör ve bunlara entegre paslanmaz çelik akümülasyon tankları ile çözümlenecektir.
Kullanım sıcak suyu yapıda tesis edilecek güneş kolektörleri ile entegre edilerek ön ısıtma
yapılacaktır.
Gerek soğuk su gerek sıcak su ve gerek ise sıcak su sirkülasyon sisteminde kullanılan ana
dağıtım ve kolon boruları galvanizli boru bağlantıları vidalı ve flanşlı düşünülecek, tüketim
noktalarında sıva altında kalan bölümler ise PPR-C boru olarak öngörülecektir.
Su kullanımında ekonomi sağlanması amacıyla yapı genelinde drenaj ve yağmur suyu hasadı
yapılacak, gri su geri dönüşüm sistemi öngörülecek ve bunlara bağlı olarak gerekli depolama
ve arıtma sistemleri öngörülecektir.
4.3.5. YANGIN TESİSATI
Yapı kompleksinin yangın söndürme sistemleri en son yayımlanan güncel “Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelik“ hükümleri gereği çözümlenecek, Yangın dolapları tüplü model, TS.
EN 671-1, cam kapaklı tip olarak tercih edilecek, sistem yangın hidrantları ve gerekli itfaiye bağlantı
ağızları ile donatılacaktır.
Yangın söndürme sisteminin gereksinimi olan yangın suyu deposu yeterli hacimde ısı merkezinde
öngörülecek, yangın pompaları ile entegre edilecektir.
Yangın söndürme sisteminin tesisinde, özellik arz eden arşivlerde, arşivin türüne uygun bir sistem
öngörülecek, mutfak davlumbazlarında gazlı söndürme sistemi, yönetmeliğin öngördüğü yangın
merdivenlerinde ve acil durum asansörlerinde basınçlandırma uygulanacaktır.
Yapı kompleksinde tüm yangın tesisatı galvanizli borularla kaplin/kelepçe bağlantılı olarak
yapılacaktır.
4.4.6. BİNA OTOMASYON SİSTEMİ
Merkezi denetim ve işletmeyi gerçekleştirmek, enerji tasarrufu elde etmek ve güvenlik
kontrolünü sağlamak üzere yapı kompleksi genelinde “otomasyon sistemi“ öngörülecek,
kazanlarda sıralı çalışma, pompaların kontrolü, kullanım sıcak suyu sisteminin kontrolü,
ısıtma zonlarının kontrolü, ısıtma ve soğutma sistemine ait tüm hatlarda gidiş ve dönüş
sıcaklıklarının kontrolü, kazanlarda ve zonlarda basınç kontrolü ile soğutma gruplarının ve
varsa kulelerinin denetimi, klima santrallerinin kontrolü, brülörlerde yakma yönetim ve
O2/CO veya O2/CO/CO2 trim kontrol sistemi, kazanların sıralı ve rotasyon çalışması,
soğutma gruplarının sıralı ve rotasyon çalışması, sirkülasyon pompalarının, hidroforların sıralı
ve rotasyon çalışması bina otomasyon sistemine entegre edilecektir.
4.4.7. ISI YALITIMI
Yapının tüm ısı kaybeden yüzeylerinin, resmi gazetede yayımlanan güncel “Isı Yalıtım Yönetmeliği“ ve
“TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı“na uygun olarak hesapları yapılarak ısı yalıtımı
sağlanacaktır.
4.4.8. DOĞALGAZ TESİSATI (VARSA)
Yapının gereksinimi olan doğalgaz ısı merkezinde yer alan kazanlar ile mutfak cihazları için
düşünülecek, ısı merkezinde brülörler için doğalgaz basıncı 300 mbar kabul edilecek ve brülör gaz
yolu armatürleri bu esasa göre belirlenecektir. Uygulama sırasında tercih edilen kazan, brülör ve
mutfak cihazlarının marka tip kapasite ve diğer teknik özelliklerinin kesinleşmesini takiben uygulayıcı
yetkili firma tarafından kazan dairesi ve mutfaklar için doğalgaz uygulama projeleri Çanakkale Doğal
Gaz Dağıtım A.Ş. normlarına uygun olarak yapılacak, onay, uygulama, test, kabul ve işletmeye alma
işlemleri gerçekleştirilecektir. Yapı kompleksinin doğalgaz gereksinimi 4,0 bar/300 mbar reglaj
istasyonu ile sağlanacak, söz konusu reglaj istasyonu ve alt yapı servis hatları Çanakkale Doğal Gaz
Dağıtım A.Ş. mevzuatına uygun olarak avan nitelikli projelendirilecek, uygulama projelerinin yapımı
ve onayı doğalgaz tesisatının yapımı, test ve onayı; işin yapımını üstlenen yetkili firma (yüklenici)
tarafından sağlanacaktır.
4.4.9. MUTFAK TESİSATI (VARSA)
Yapıda istihdamı düşünülen tüm personel ile günlük ziyaretçilerde dikkate alınarak genel mutfak
dizaynı yapılacak, mutfak cihazları özelliklerine bağlı olarak doğalgazlı veya elektrikli olarak tercih
edilecektir.
4.4.10. BİTKİSEL SULAMA
Öncelikle alternatif yöntemlerle elde edilen sular kullanılmak üzere, tesiste peyzaj projesinde
belirtilen yeşil alanların özelliklerine uygun bir sulama sistemi düşünülecek ve bu amaçlı ısı
merkezinde ayrı bir hidrofordan beslenmek üzere tüm yapı kompleksinde bağımsız bir sulama hattı
tesis edilecek yeşil alanlarda öngörülecek sprinklerli veya damlatmalı sulama sistemiyle entegrasyonu
sağlanacaktır.
4.5. ELEKTRİK TESİSAT PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI
Standartlar:
 Özel Teknik Şartname ve Birim Fiyat Tarifi.
 Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yönetmelikleri.
 Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği.
 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.
 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği.
 TEDAŞ Elektrik Enerjisi Tesisleri Proje Yönetmeliği.
 Anma akımı 1KV ‘un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım Tesisleri
 Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi.
 Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği.
 Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği
 TSE Paratoner yönetmeliği.
 EMO Yüksek Yapılar Yönetmeliği.
 EMO Ortak Anten TV/R ve Kablo TV/R Dağıtım İç Tesisat Yönetmeliği.
 15.02.2003 tarih ve 25021 sayılı asansör yönetmeliği(95/16 AT)
 Türk Tel ekom A.Ş Bina İçi Telefon Tesisleri Teknik Şartnamesi ve Telefon Şebeke Tesisi
Yönetmenlikleri
 IEC, VDE, DIN, BS, NEC Standartları
 Engelli ve Yaşlılarla İlgili Olarak Uyulması Gereken Temel Kurallar/Birleşmiş Milletler Standartları
4.5.1. Diğer projeler ile ilişkiler
a. Mimari projeler ile ilişkiler
 Kat planları ve vaziyet planı mimari projeye uygun olarak hesaplanır ve yerleştirilir. Proje müellifi
veya İDARE tarafından mimari projelerde yapılacak değişiklikler için elektrik tesisat projelerinde
gerekli düzeltmeler yapılır.
 Mimari bakımdan gerekli görülen tesisat cihaz tipleri, cihazların yerleştirilmesi gibi hususlar ile
hesaplamalar sonucu ortaya çıkabilecek ekonomik çözümler ön proje raporunda belirtilir ve bu
konularda mimarın da görüşü alınır.
 Gerek proje raporlarında ve gerekse plan ve kesitlerde mimar tarafından gerekli bulunacak ölçü,
ağırlık, yerleştirme detayı, ses, akustik v.b. hususlarda etüt ve çalışmalar yapılarak bu hususlar
projelerde belirtilir.
 Kat geçişleri ya da makine tesisat cihazları için projede ihtiyaç miktarı kadar şaft, boşluk, kanal
yerleri bırakılması temin edilir.
b. Teşhir-Tanzim projesi ile ilişkiler
Teşhir-tanzim projelerinde tasarlanan tüm müze sergileme elemanları, eser sergileme üniteleri, grafik
tasarım uygulamaları ile bilgisayar yazılımları ve kıosk sistemlerinde kullanılacak elektrik tesisatının
estetik olarak engel teşkil etmeyecek ve görsel kirlilik oluşturmayacak şekilde projelendirilerek teşhirtanzim projesiyle uygunluğu sağlanacaktır.
4.5.2. Proje Aşamaları:
Ölçek 1/200 Aşamasında Yapılacaklar:
1/200 Aşamasında yapılacak olan binanın kullanım amacına göre elektrik projesinin nasıl yapılacağı
hakkında bir öneri raporu hazırlanır. Bu öneri raporu şunları içermektedir;
 Binanın enerji temininin nasıl yapılacağı hakkında gerekli yerlerle görüşülerek tespit edilmeye
çalışılır. Bina içinde belirli yerlere yerleştirilen elektrik panolarına enerji dağıtımının nasıl yapılacağı
hazırlanacak raporda belirtilir.
 Genel aydınlatma, vitrin ve eser aydınlatmaları ile priz tesisatının nasıl yapılacağı hazırlanacak
raporda belirtilir.
 Zayıf akım tesisatı kapsamında bulunan Telefon, İnternet, Televizyon, Projeksiyon, Data, UPS, CCTV,
Yangın algılama, Hırsız Alarm sistemi, Seslendirme tesisatlarının nasıl yapılacağı hazırlanacak raporda
belirtilir.
 Topraklama ve paratoner tesisatının nasıl yapılacağı hazırlanacak raporda belirtilir.
Ölçek 1/100 Aşamasında Yapılacaklar:
1/100 ölçek aşamasında mimar tarafından gönderilen mimari ve teşhir-tanzim projeleri incelenir.
Binanın kullanım amacına göre mimardan elektrik sistemlerinin yapılabilmesi için gerekli odalar,
şaftlar ölçüleri ve isimleri belirtilerek istenir. 1/100 aşamasında yapılacak olan elektrik sistemi şunları
içermektedir.
 Aydınlatma ve Priz Tesisatı: Yapılacak olan binada Genel aydınlatma, vitrin ve eser aydınlatmaları
ile çevre güvenliği kullanım amacına göre Proje müellifi ve İDARE’nin görüşü alınarak ne tür bir
aydınlatma armatürü kullanılacağı belirlenir. Armatür ve prizlerin kablo bağlantıları yapılmadan proje
üzerinde hangi mahalde ne kadar ve ne tür armatür ve priz kullanılacağı belirtilir.
 Telefon, İnternet Tesisatı: Yapılacak olan binanın kullanım amacına göre idarenin görüşü alınarak
gerekli yerlere yeterli sayıda telefon prizi kablo bağlantısı yapılmadan proje üzerinde belirtilir.
 Televizyon, Projeksiyon Tesisatı: Yapılacak olan binanın kullanım amacına göre idarenin görüşü
alınarak gerekli yerlere yeterli sayıda televizyon prizi kablo bağlantısı yapılmadan proje üzerinde
belirtilir.
 Data Tesisatı: Yapılacak olan binanın kullanım amacına göre idarenin görüşü alınarak gerekli
yerlere yeterli sayıda data prizi kablo bağlantısı yapılmadan proje üzerinde belirtilir.
 CCTV Tesisatı: Yapılacak olan binanın kullanım amacına göre idarenin görüşü alınarak gerekli
yerlere yeterli sayıda kamera kablo bağlantısı yapılmadan proje üzerinde belirtilir.
 Yangın Algılama Tesisatı: Yapılacak olan binanın kullanım amacına göre idarenin görüşü alınarak
gerekli yerlere yeterli sayıda detektör, buton ve korna kablo bağlantısı yapılmadan proje üzerinde
belirtilir.
 Seslendirme Tesisatı: Yapılacak olan binanın kullanım amacına göre idarenin görüşü alınarak gerekli
yerlere yeterli sayıda hoparlör kablo bağlantısı yapılmadan proje üzerinde belirtilir.
 Hırsız Alarm: Yapılacak olan binanın kullanım amacına göre idarenin görüşü alınarak gerekli yerlere
yeterli sayıda pır detektör, Key-Pad, Kontak vb. cihazlar kablo bağlantısı yapılmadan proje üzerinde
belirtilir
Ölçek 1/50 Aşamasında Yapılacaklar:
1/50 ölçek aşamasında mimar tarafından gönderilen uygulama projesine hazırlanan elektrik avan
proje uygulanır. 1/50 aşamasında yapılacak olan elektrik sistemi şunları içermektedir.
a) Kuvvetli Akım Tesisatı:
 Aydınlatma Tesisatı: Elektrik iç tesisat yönetmeliğine uygun olarak 1/100 aşamasında seçilen
armatürler ile katlarda ve arazide oluşturulan elektrik panosu ile kablo bağlantıları çizilir. Ayrıca vitrin,
eser ve genel aydınlatma kablo bağlantıları yapılır.
 Priz (Şebeke+UPS) Tesisatı: Elektrik iç tesisat yönetmeliğine uygun olarak mahallerde uygun yerlere
yeterli sayıda tasarlanan prizler ile katlarda oluşturulan elektrik panosu ile kablo bağlantıları çizilir.
 *Teşhir (Sergi) Salonlarında priz, elektrik anahtarı, vb kesinlikle görünmeyecek şekilde
yerleştirilecektir. Tüm alt yapı tesisatına (elektrik, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, ses, interaktif,
vb) ilişkin kablolar, vb yükseltilmiş döşeme ve düşük tavanda çözülecektir.
 Mekanik Ekipman Besleme: Yapılacak olan binanın mekanik tesisatında düşünülen motorlar,
havalandırma santralleri, aspiratörler, vb. gibi elektrik ihtiyacı gerekli olan cihazlar ile elektrik panosu
arasında uygun kesitte kablolar ile bağlantıları yapılır.
 Elektrik Pano Beslemeleri: Yapılacak olan binada düşünülen tüm elektrik panolarının (Şebeke+UPS)
Ana pano ile bağlantıları uygun kesitte kablo yapılarak elektrik panolarının bağlantıları çizilir.
 *Sergi Salonları ve depoların elektrik panoları birbirinden bağımsız olarak yapılacaktır.
 Kablo Tava Planı: Asma tavan, Sıva üstü tesisat olan yerlerde elektrik kablolarının taşınması için
kablo yoğunluğuna göre yeterli ölçülerde kablo tava planı çizilir.
1. Elektrik pano açılımları: Elektrik panolarından beslenen cihazların (Priz, armatür, mekanik cihazlar
vb.) güçlerine göre seçilen sigortalar ve mesafelerine göre belirlenen kablo kesitleri yazılarak elektrik
panolarını açılımları çizilir. Elektrik pano açılımlarının içinde sigortalar, kablo kesitleri, elektrik
panolarının ölçüleri, elektrik panosunun besleme kablosu bulunur.
Gerilim Düşümleri ve Kolon şemaları:
2. Gerilim Düşümü: Elektrik iç tesisat yönetmeliğine uygun olarak elektrik panolarının, panolardan
beslenen cihazların mesafelerine ve güçlerine göre kablo kesitleri hesaplanır ve kablo cinsi belirtilerek
gerilim düşümü cetveli hazırlanır. Cetvele göre gerilim düşümleri hazırlanır.
3. Kolon Şemaları: Elektrik iç tesisat yönetmeliğine uygun olarak Ana elektrik panonun, kat dağıtım
panolarının hangi panodan beslendiği, mesafeleri, gerilim düşümüne göre hesaplanan kablo kesitleri
ve sigortaları gösterilir. Ayrıca sistemde jeneratör varsa bu jeneratörün bağlantıları ve gerekli şalt
cihazları gösterilir.
4. Topraklama Tesisatı: Topraklama tesisatı yönetmeliğine uygun olarak sistemde oluşan elektrik
kaçak akımlarının cihazlara ve insanlara zarar vermesini engellemek amacıyla topraklama tesisatı
planı hazırlanır. Topraklama tesisatı planında topraklama hesabı, 50 mm ² CU çıplak bakır iletkenler
ile elektrik ana panosu gövde topraklaması ve her türlü metal ekipmanın topraklaması yapılır.
Sistemlerin toprakla irtibatı ana bara üzerinden nasıl yapıldığı detayları ile birlikte çizilir.
5. Paratoner Tesisatı: Binanın yıldırımdan korunması için paratoner tesisatı planı hazırlanır. Paratoner
hesabı yapılarak ne tür bir sistem hazırlanacağı belirlenir. Bu hesaba göre yeterli koruma çapında
paratoner sistemi hazırlanır.
b) Zayıf Akım Tesisatı:
 Telefon, İnternet Tesisatı: 1/100 aşamasında yapılacak olan binanın içinde gerekli yerlerde yeterli
sayıda düşünülen telefon prizlerinin telefon santrali ve katlarda oluşturulan telefon dağıtım
kutularının bağlantıları çizilir.
 Televizyon, Projeksiyon Tesisatı: 1/100 aşamasında yapılacak olan binanın içinde gerekli yerlerde
yeterli sayıda düşünülen televizyon prizlerinin televizyon santrali ve katlarda oluşturulan tap-off ve
splitterlar ile bağlantıları çizilir.
 Yangın Algılama Tesisatı: 1/100 aşamasında binanın uygun bir yerinde düşünülen yangın alarm
santralı ile mahallerde düşünülen dedektörlerin, yangın ihbar butonlarının, sirenlerin uygun kesitte
kablo ile bağlantıları çizilir.
 Data Tesisatı: 1/100 aşamasında binanın uygun bir yerinde düşünülen ana server ile gerekli
mahallerde düşünülen data prizlerinin uygun kesitte kablo ile bağlantıları çizilir.
 CCTV (Kamera ) Tesisatı: 1/100 aşamasında binanın uygun bir yerinde düşünülen CCTV santralı ile
gerekli mahallerde (çevre güvenliği ve bina güvenliği ) düşünülen kablo ile bağlantıları çizilir.
 İnteraktif Uygulamalar (Simülasyon, 3D görüntü sistemleri, kiosk vb), Müzik Yayın ve Seslendirme
Tesisatı: 1/100 aşamasında binanın uygun bir yerinde düşünülen Müzik yayın ve seslendirme santrali
ile gerekli mahallerde düşünülen hoparlörlerin uygun kesitte kablo ile bağlantıları çizilir. Teşhir
Salonları, Konferans salonu, sinema salonu vb. mahallerde profesyonel ses sistemi detaylı bir şekilde
hazırlanır.
 Kolon şemaları: Bütün zayıf akım tesisatının santraller ile bağlantılarının gösterildiği miktarlarının
belirtildiği ve santrallerin özelliklerinin belirtildiği plandır.
 Hırsız Alarm: Yapılacak olan binanın kullanım amacına göre idarenin görüşü alınarak gerekli yerlere
yeterli sayıda pır detektör, Key-Pad, Kontak vb. cihazlar kablo bağlantısı yapılarak proje üzerinde
belirtilir
5. SÖZLEŞME KONUSU İŞ İLE İLGİLİ ÇALIŞTIRACAK TEKNİK PERSONEL TANIMI
- Çalışma Grubu
Mimar veya Yüksek Mimar
(Proje Mimarı)
İnşaat Müh. Veya İnş. Yük. Müh.
(Proje Mühendisi)
Elk. Müh veya Elk.-Elektronik Müh.
(Proje Mühendisi)
Makine Mühendisi
(Proje Mühendisi)
Peyzaj Mimarı
İç Mimar (Teşhir Tanzim )
(Tasarımı ve uygulamalarında deneyimli)
Jeoloji Mühendisi
Tecrübe
Benzer İş Deneyimi
Sayısı
5 yıl
3 yıl
1
5 yıl
3 yıl
1
5 yıl
3 yıl
1
5 yıl
3 yıl
1
5 yıl
5 yıl
3 yıl
3 yıl
1
1
5 yıl
3 yıl
1
. YÜKLENİCİ yukarıdaki teknik elemanlara ait isim ve belgeleri sözleşmenin imzalandığı
tarihten itibaren 5 gün içinde idareye bildirmek mecburiyetindedir
6. İŞE BAŞLAMA VE İŞİN SÜRESİ
İdare ve yüklenici tarafından imzalanan sözleşmenin idare tarafından yüklenicinin kendisine veya
tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe
başlanılacaktır ve sözleşmede belirtilen süre kadar devam eder. Tüm projelerin ve diğer
dökümanların hatasız ve eksiksiz bir şekilde İdare’ye teslim edildiği tarihte biter.
7. PROJE AŞAMALARI
I. Aşama: Yer tesliminden itibaren 60 gün süre içerisinde Hazırlık ve Ön etüd Çalışmaları ve İş
aşaması; 1/100 ölçek mimari Ön proje ve iş aşaması çalışması ön raporları idareye incelenmek üzere
(en az 2 takım) sunulmalıdır. Yüklenici en az 3 alternatif hazırlayacaktır. 1/100 mimari avan projenin
idarece onaylanmasıyla I. Aşama tamamlanmış olacaktır.
II. Aşama: I. Aşamanın tamamlanmasından sonra istekliye tebliğinden itibaren 120 gün
içerisinde tüm branşlarda 1/50 proje çalışmaları tamamlanarak idareye incelenmek üzere (en az 4
takım) sunulmalıdır.
Yukarıda belirtilen şekilde verilmeyen projelerle, listedekinden noksan olarak verilen proje,
rapor, resim vb. zamanında verilmemiş sayılır.
Müellif tarafından usulüne göre tanzim edilip İdare`ce tasdik edilmek üzere verilen uygulama
projelerinde kusur ve noksan bulunduğu takdirde müellif bunları İdare’nin yazılı emri üzerine ayrıca
bir bedel istemeksizin düzeltmek mecburiyetindedir. Bu nedenle meydana gelecek gecikmelerden
Sözleşmede belirtildiği şekilde ceza kesilir. İşin onayı için beklenilen süreler kapsam dışındadır.
8. ÖDEMELER
Ödemeler projelerin onay işlemi tamamlandıktan sonra pursantajda belirtildiği şekilde yapılacaktır.
Sözleşme bedeli dışında başka hiçbir bedel ödenmeyecektir.
9. İHTİLAFLARIN HALLİ:
Projenin hazırlanması ve teslim safhalarında İdare ve müellif arasında doğacak anlaşmazlıklar
“ İzmir Mahkemelerinde” çözümlenecektir.
10. MESLEKİ KONTROLLÜK
Hazırlanan projelerin kontrollüğü Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile
İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir.
11.PROJELERİN ONAYLANMASI
Projeler yüklenici tarafından hazırlandıktan sonra Tüm proje ve raporlar, öncelikle Kontrollük Teşkilatı
tarafından incelenecektir. Kontrollük Teşkilatı tarafından uygun görülen projeler Kültür Ve Turizm
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne onaylattırılacaktır. Sunulan tüm projelerin
antetlerinde bütün müelliflerin imzaları mutlaka bulunacaktır. İdarece Onay gören Avan projeler ilgili
belediyeden onaylanacaktır. Tüm projelerin oda onayı yapılacaktır.
KÜTAHYA ARKEOLOJİ MÜZESİ VE MADEN MÜZESİ MİMARİ, TEŞHİR
TANZİM, PEYZAJ MİMARLIĞI, ALTYAPI, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ PROJELERİNİN
HAZIRLATTIRILMASI İŞİ
DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI
İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/68370
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta İzmir Rolove ve Anıtlar Müdürlüğü (bundan sonra "İdare" olarak
anılacaktır) ile diğer tarafta ............................... (bundan sonra "Danışman" olarak anılacaktır)
arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a) Adı: İzmir Rolove ve Anıtlar Müdürlüğü
b) Adresi: Birlesmis Milletler Caddesi 3 /A - KONAK / İZMİR
c) Telefon numarası: 2324831785
ç) Faks numarası: 2324416113
d) Elektronik posta adresi (varsa): izmirrolove@kulturturizm.gov.tr
2.2. Yüklenicinin
a) Adı, soyadı/ticaret unvanı : ..................................................
b) T.C. Kimlik No : ....................................................................
c) Vergi Kimlik No : ...................................................................
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: .................................................
d) Telefon numarası: ...................................................................
e) Bildirime esas faks numarası: .......................................................
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): ....................................
Madde 3 - Sözleşmenin dili
3.1. Sözleşme ve ekleri ile yazışmaların dili Türkçedir.
Madde 4 - Bildirimler
4.1. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul
etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen
adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.
4.2. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik
posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 5 - Tanımlar
5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanununda yer alan tanımlara ek olarak;
İş: Danışmana ihale edilen ve artışlar dahil Sözleşme kapsamında gerçekleştirilmek üzere taahhütte
bulunulan Danışmanlık hizmetlerini,
Danışman: Danışmanlık hizmeti vermek üzerine İdareyle sözleşme imzalayan hizmet sunucusunu,
Sözleşme Dokümanları: Sözleşme ile Sözleşmenin eki olan ihale dokümanlarını,
İşyeri: İşin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri,
Kontrol Teşkilatı (Kontrollük): İdare tarafından, işlerin kontrol ve denetimi için İdare içinden
görevlendirilmiş bir kişi yahut heyeti veya İdare dışında bu işleri yapmak üzere görevlendirilecek
gerçek veya tüzel kişi/kişileri,
Danışmanın Ekipmanı: Danışmanlık Hizmetinin gerçekleştirilip tamamlanması ve kusurlarının
giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri,
Muayene ve Kabul İşlemleri: Sözleşmede belirtilen danışmanlık hizmetinin yahut herhangi bir
bölümünün veya kısmının İdarece teslim alınmasının ardından tamamlanması gereken işlemleri,
Danışman Vekili: İdarenin kabulü üzerine Sözleşme konusu işle ilgili olarak Danışmanı temsil etmek
üzere noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiyi,
Üçüncü Kişi: İdare, Kontrol Teşkilatı ve Danışman dışındaki kişi veya kişileri,
Gün: Takvim gününü,
Uygulama Ayı: İdarece onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin gerekleştirildiği ayı,
Yıl: Takvim yılını,
Alt yüklenici: İdarenin onayıyla Sözleşme konusu işin nev'i itibarıyla bir kısmını gerçekleştirmek üzere
Danışman adına ve ona bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi,
Ortak: Danışmanın ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturanlardan her birini,
Taraf: Duruma göre İdare veya Danışmanı, taraflar ise her ikisini,
Personel: Danışman ya da alt yüklenici tarafından, ücretli eleman olarak çalıştırılan ve danışmanlık
hizmetlerinin ya da bu hizmetlerin bir bölümünün ifası ile görevlendirilen kişileri,
Yabancı Personel: Türk vatandaşı olmayan personeli,
Teknik Personel: Danışmanın hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştıracağı, teknik teklifte adı, unvanı,
iş tanımı, niteliği belirtilen teknik personeli,
Teknik Doküman: Sözleşme uyarınca İdare tarafından danışmana verilen bütün proje, hesaplamalar
ve benzeri teknik bilgi ve belgeler ile danışman tarafından sunulan ve İdare tarafından onaylanan
proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri,
İş Bedeli: Sözleşmede belirtilen işlerle, öngörülmeyen durumlar nedeniyle 4735 sayılı Kanunun 24
üncü maddesine göre yapılan ilave işlerin sözleşme hükümlerine göre tamamlanıp, varsa kusur ve
eksiklerinin giderilmesi için ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen ve danışmana
ödenecek olan bedeli,
İşe Başlama Tarihi: Danışmanın İdareden işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde
ise, işyerinin Danışmana teslim edildiği tarihi,
Tamamlanma Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen
işlerin veya herhangi bir ölümünün bitirilmesi için varsa İdarece uzatılan süre de dahil olmak üzere
belirlenmiş olan zaman aralığını,
Kabul Belgesi: İşlerin tamamlanıp Kabul Heyetinin incelemesi sonucu verilen belgeyi,
Bölüm: Sözleşmede açıkça bölüm veya kısım olarak belirtilmiş iş kısımlarını,
Kurum: Kamu İhale Kurumunu,
Kurul: Kamu İhale Kurulunu,
5.1.1. ..........................
ifade eder.
5.2. İşbu maddede tanımlanan terimlerin kapsam ve içeriğinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda
veya ona dayanılarak çıkarılan düzenlemelerde kullanılan terimlerin kapsam veya içeriğine aykırı
olduğu hallerde; ilgili terim, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda veya ona dayanılarak çıkarılan
düzenlemelerde kullanılan terimlerin kapsam ve içeriğiyle uygulanır.
Madde 6 - İş tanımı
6.1. Sözleşme konusu iş; KÜTAHYA ARKEOLOJİ MÜZESİ VE MADEN MÜZESİ MİMARİ, TEŞHİR
TANZİM, PEYZAJ MİMARLIĞI, ALTYAPI, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRİK
MÜHENDİSLİĞİ PROJELERİNİN HAZIRLATTIRILMASI İŞİ olup, İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları
sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.
Madde 7 - Sözleşmenin türü ve bedeli
7.1. Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli ..................................................dir.
Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile ilave işler
nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin gideler sözleşme bedeline dahildir.
Madde 8 - Sözleşmenin ekleri
8.1. İhale dokümanında yer alan bütün belgeler Sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve
Danışmanı bağlar. Ancak Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler
arasında çelişki ya da farklılık olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1- İdari şartname,
2- Müzakereler sonucu kesinleşen teklifi
3- Sözleşme Tasarısı,
4- Özel teknik şartname(Varsa),
5- Teknik şartname,
6- Açıklamalar(Varsa),
8.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 9 - Sözleşmenin süresi
9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 180takvim günüdür
9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında süreler takvim günü esasına göre yapılmıştır.
Madde 10 - İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi
10.1. İşin yapılma yeri: Kütahya
10.2. İşyeri teslim (varsa) ve işe başlama tarihi: Yüklenici ile idare yetkilisi/yetkilileri arasında
düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur. Ancak, yer
teslim tutanağının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı hallerde, yer teslimi, tutanağın
onaylandığının yükleniciye tebliğ edildiği tarihte yapılmış olur.
Madde 11 - Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderler
11.1. Her Türlü Ulaşım, Sigorta, vergi, Resim ve Harç Giderleri
Madde 12 - Teminata ilişkin hükümler
12.1. Kesin teminat :
12.1.1. Yüklenici bu işe ilişkin olarak ........... (rakam ve yazıyla) .......................... kesin teminat
vermiştir.
12.1.2.
..........................................................................................................................................................
..
Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin
anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de iş teki gecikmeyi karşılayacak şekilde
uzatılır.
12.2. Ek kesin teminat:
12.2.1. Fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve /veya iş artışı
olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek
kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı
hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
12.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi,
kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.
12.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde
belirtilen değerlerle değiştirilebilir.
12.4. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:
12.4.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve
Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal
Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin teminat ve
varsa ek kesin teminatların tamamı, Yükleniciye iade edilecektir.
12.4.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve
ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin işin kabul tarihine kadar ödenmemesi
durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminat
paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir.
12.4.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin
hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen
talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen
bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir
kaydedilir.
12.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz.
Madde 13 - Ödeme yeri ve şartları
13.1. Sözleşme bedeli bedeli Hakedişi İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından düzenlenerek
T.K.İ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.'de ve aşağıda öngörülen plan ve şartlar
çerçevesinde ödenecektir : Ödemeler İdare tarafından düzenlenen ödeme cetveline göre ve bu
cetvelde belirlenen koşulların gerçekleşmesi üzerine yapılacaktır. Danışmana yapılacak olan ödeme
tutarları, Sözleşme bedelini aşmayacak olup, ücretleri, alt yüklenici maliyetlerini, basım,
haberleşme, ulaşım, konaklama ve diğer maliyetler ile Teknik Şartnamesinde belirtilen hizmetleri
yerine getirirken Danışman tarafından yapılan diğer tüm maliyetleri içeren sabit bir götürü bedel
olacaktır.
13.2. Ödemelerin Kuru: Bu madde boş bırakılmıştır.
13.3. Hakedişler ve Ödeme Şekli
13.3.1. Sözleşmede işin ödemeye esas aşamaları ve bu aşamaların tamamlanması halinde yapılan iş
kısmı için ödeneceği öngörülen tutarları gösteren ödeme cetveli aşağıdadır.
Pursantaj
(% oranı)
İş Grubu
33,515
Mimari Proje
Bedeli
19,354
İnşaat
Mühendisliği Proje
Bedeli
18,722
Teşhir Tanzim
Proje Bedeli
0,659
Peyzaj Mimarlığı
Proje Bedeli
0,165
Altyapı Projesi
Bedeli
12,000
Elektrik
Mühendisliği Proje
Bedeli
15,585
Makina
Mühendisliği Proje
Bedeli
100,000
Toplam
Hakedişler, yukarıdaki ödeme cetvelinde belirtilen şartların gerçekleşmesi üzerine hazırlanacak ve
13.1 maddesine göre ödenecektir.
13.3.2. Destekleyici mahiyetteki belgeler İdareye ulaştıktan sonra İdare, hakedişleri düzenleyerek en
geç otuz (30) gün içinde Danışmana gerekli ödemenin yapılmasını temin edecektir. Hakedişlerin
sadece gerekli belgelerle yeterli ölçüde tevsik edilmeyen bölümüne ait ödemeler geciktirilebilir. Fiili
ödeme ile yapılmasına yetki verilen harcamalar arasında herhangi bir tutarsızlık ortaya çıktığı
takdirde, İdare, bu farkı sonraki ödemelerin herhangi birine ilave edecek veya bu ödemelerden
düşecektir.
13.3.3. Hakediş raporu düzenlendikten sonra bir hafta içinde yüklenici raporu imzalamazsa Kontrol
Teşkilatı, hakediş raporunu İdareye gönderir ve rapor Danışman tarafından imzalanıncaya kadar
İdarede hiçbir işlem yapılmaksızın bekletilir. Danışman hakediş raporlarını zamanında imzalamazsa,
ödemede meydana gelecek gecikmeden dolayı hiçbir şikayet ve istekte bulunamaz.
13.3.3.1. Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan geçici hakediş raporu, tahakkuk işlemi
yapılıncaya kadar, yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam
ve yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan
yetkililerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek
ölçüde fazla ise, esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile
yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir.
13.3.3.2. Danışmanın geçici hakedişleri, itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve
dayandığı gerçekleri, İdareye vereceği ve bir örneğini de hakediş Raporuna ekleyeceği dilekçesinde
açıklaması ve hakediş raporunun "İdareye verilen ............ tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla"
cümlesini yazarak ya da bu anlama gelecek bir itiraz şerhi ile imzalaması gereklidir. Eğer Danışmanın,
hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından
hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten
başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile İdareye bildirmek zorundadır. Danışman
itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır.
13.3.3.3. Her hakediş tutarına eğer sözleşmede öngörülmüşse eklenecek miktar dahil edilir. Bulunan
miktardan, bir önceki hakediş tutarı çıkarılarak bulunan miktara, ilgili mevzuata göre hesaplanacak
Katma Değer Vergisi (KDV) eklenir. Bu miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa Danışmanın
İdareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hakediş Raporu,
Danışman veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı
sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu
tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır.
13.4. Danışmanın Başvuruda Bulunmaması
13.4.1. Danışman, hakediş başvurusunda bulunmadığı taktirde İdare, en çok üç ay içinde, tek taraflı
olarak hakediş düzenleyebilir.
Madde 14 - Avans verilmesi, şartları ve miktarı
14.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 15 - Fiyat farkı
15.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır.
15.1.1 Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 16 - Alt yükleniciye ilişkin bilgiler ve sorumluluklar
16.1. Danışman işin bir kısmını idarenin iznini alarak alt yükleniciye yaptırabilir.
16.2. 4734 sayılı Kanunun, 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar, 58 inci maddesi
uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar ve 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt
bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu kararında belirtilen yabancı istekliler ile 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca yasaklı olanlar alt yüklenici olamazlar.
16.3. Danışman, alt yüklenicilerin seçimi hususunda basiretli bir tacir gibi davranmak ve halin icabı
olarak kendisinden beklenen özen ve dikkati göstermek zorundadır. Danışman 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 15 inci maddesi uyarınca alt yüklenicinin işlem ve eylemlerinden sorumludur.
16.4. Alt yüklenicilere yaptırılacak işlerin tamamının veya bir kısmının, işin devamı sırasında
zorunlu nedenlerle başka alt yüklenicilere yaptırılabilmesi için, İdarenin bu yeni alt yüklenici
adaylarını yeterli bularak kabul etmesi, çalışmaya başlamadan önce bu yeni alt yüklenicilerle
Danışmanın sözleşme yapması ve bunun bir örneğini İdareye vermesi gerekir. İdare, on beş gün
içinde bu yeni alt yükleniciyi kabul edip etmediğini bildirerek, alt yükleniciyi değiştirilmesini veya
işin bizzat Danışman tarafından yapılmasını talep edebilir.
16.4. 1. İdarece uygun görülmesi kaydıyla alt yüklenicilere ait iş kısımlarında, işin yapımı sırasında
değişiklik yapılabilir.
16.5. İdare, alt yüklenici tarafından yapılan işlerin sözleşme ve eklerindeki hüküm ve şartlara uygun
olmadığını tespit ederse, alt yüklenicinin değiştirilmesini veya işin bizzat Danışman tarafından
yapılmasını isteyebilir.
Madde 17 - Cezalar ve kesintiler
17.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir.
17.1.1. Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda; İdare tarafından en az on gün süreli
yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı, sözleşme bedelinin
(Binde Üç) % 0,3 'ü dir. Ancak, işin niteliği gereği gecikmeden kaynaklanan aykırılığın giderilmesinin
mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto
çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedilecektir.
İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30'unu
geçmeyecektir.
17.2. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak
ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca
tahsil edilir.
Madde 18 - Süre uzatımı verilecek haller ve şartları
18.1. Mücbir Sebepler: Danışmandan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine
getirilmesine engel nitelikte olması, Danışmanın bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
engel halin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde Danışmanın İdareye yazılı olarak
bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda
belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir:
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
18.1.1. Danışman, sürenin uzatılmasını gerektiren nedenlerin ortaya çıkışından başlamak üzere yirmi
gün içinde, olayların ayrıntılarını ve sonuçlarını ve iş süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini,
uzatılacak sürenin belirlenmesi o anda mümkün değilse nedenlerini belirten bir yazı ile İdareye
başvuracak ve durumun açıklık kazanmasından sonra istediği süre uzatımını da ayrı bir yazı ile derhal
bildirecektir.
18.1.2. Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Danışman başvuru süresini geçirdikten
sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Zorunlu nedenlerin devamı sırasında yapılacak başvuru,
mücbir sebebin ortaya çıktığı tarihinden geçerli olmak üzere dikkate alınacaktır.
18.2. İdareden Kaynaklanan Sebepler: İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede yer
alan yükümlülüklerini Danışmanın kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi
(yer tesliminin, projelerin ve iş programının onaylanmasının,, izin, ruhsat ve olurların gecikmesi,
ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu
durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Danışmanın bu engeli kaldırmaya
gücünün yetmemesi kaydıyla, durum İdarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin
niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre gereği kadar uzatılabilir.
18.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 19 - Kontrol teşkilatı ve yetkileri
19.1. İşin, Sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp
yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol
Teşkilatı, yapılan işlere ilişkin kayıtları tutar ve işlerin ilerleme durumu hakkında İdareye rapor verir.
Madde 20 - İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar
20.1. YOK
Madde 21 - İş programı
21.1. Danışman, işe başlama tarihinden itibaren 10 takvim günü içinde, üstlenilen Danışmanlık
hizmeti için İdarenin belirleyeceği şekilde ayrıntılı bir İş Programı düzenler ve İdarenin onayına sunar.
Verilen süre içinde Danışman iş Programını düzenleyerek İdarenin onayına sunmaz ise İdare, iş
programını re'sen düzenleyecektir
21.1.1. İş Programlarında, işe ilişkin teknik belgeler, proje, rapor, ve benzeri diğer belgelerin idareye
hangi sıra ile, hangi tarihlerde verileceğinin belirtilmesi gereklidir.
21.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.
21.3. Danışman İdarece onaylanmış İş Programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde
İdarenin uygun görüşü ile İş Programında değişiklik yapılabilir.
Madde 22 - Revize program
22.1. İşe ilişkin İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu veya herhangi bir zamanda Kontrol
Teşkilatı, İşlerin fiili ilerlemesinin onay verilmiş bulunan programa uymadığı görüşüne vardığı
takdirde, Danışman, İdarenin talebi üzerine on gün içinde İşlerin öngörülen Tamamlanma Süresi
içinde bitirilmesini sağlamak üzere bir Revize Program hazırlayarak İdareye sunacaktır.
Madde 23 - Danışmanın görev ve sorumluluklarının devam etmesi
23.1. Yukarıda belirtilen programların İdareye sunulması ve bunlar hakkında İdarenin onayının
alınması ya da yukarıda bahsi geçen genel açıklamaların verilmesi, Danışmanı Sözleşme gereği
yüklendiği görev veya sorumluluklarından kurtarmaz.
Madde 24 - İşin süresinden önce bitirilmesi
24.1. Taahhüdün sözleşmede tespit edilmiş süreden önce tamamlanması halinde, Danışmanın isteği
üzerine İdare, sözleşmedeki bitim tarihini beklemeksizin madde 41 ve 42'de belirtilen usullere uygun
olarak kabul işlemlerini tamamlar.
Madde 25 - Fikri ve sınai mülkiyet konusu haklar
25.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
25.1.1. Bu haklar, yürürlükteki mevzuatın emredici hükümleri saklı kalmak, ürünün mahiyet ve
hususiyetini bozmamak ve ürün sahibinin şeref ve itibarını zedeleyecek şekilde kullanılmamak
kaydıyla münhasıran ihaleyi yapan İdareye ait olacaktır.
25.1.2. Danışmanın, Sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya
getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai
mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü
idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk Danışmana aittir. Danışman bu konuda İdareden herhangi bir
istemde bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları
saklı kalmak kaydıyla Danışmana rücu edecektir.
25.1.3. Danışman, hizmet sonucu ortaya çıkan fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser
üzerindeki haklarına ilişkin devir ve/veya muvafakatnameleri İdarenin talebi doğrultusunda
verecektir.
Madde 26 - Danışmanın genel yükümlülükleri
26.1. Danışman, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken ve Hizmetleri ifa ederken
genel kabul görmüş teknik ve uygulamalara uygun azami itinayı gösterecek, randımanlı çalışacak,
ekonomi ilkeleriyle hareket edecek, sağlıklı yönetim ve ileri teknoloji ile birlikte güvenilir ve etkin
malzeme, teçhizat, makine ve yöntemler kullanacaktır. Danışman, Sözleşme kapsamındaki Hizmetlere
ilişkin her konuda İdareye güvenilir Danışmanlar olarak hizmet verecek ve alt yüklenici ve üçüncü
şahıslarla yürütülecek ilişkilerde İdarenin meşru menfaatlerini destekleyecek ve koruyacaktır.
Madde 27 - Mevzuata uygunluk
27.1. Danışman, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere,
İşlerin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve İşlerde olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak
bütün ulusal mevzuata,
Malları veya hakları, işler dolayısıyla herhangi bir şekilde etkilenen veya etkilenebilecek olan kamu
kuruluşlarının tüzük ve yönetmeliklerine uyacak ve Danışman, İdareyi bu hükümlerin ihlali nedeniyle
maruz kalabileceği bütün cezalar ve sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir .
Madde 28 - Diğer danışman ve yüklenicilere olanakların sağlanması
28.1. Danışman, İdarenin isteklerine uygun olarak;
a) İdare tarafından istihdam edilen diğer bütün Danışman ve yüklenicilere ve onların işçilerine,
b) İdarenin işçilerine ve
c) Sözleşmeye dahil edilmemiş bulunan herhangi bir işin veya İdarenin Sözleşme konusu işlerle
bağlantılı olarak ya da bu işlere yardımcı olması amacıyla yaptığı herhangi bir sözleşmenin, işyerinde
veya yakınında yürütülmesinde görevlendirilen usulünce yetkilendirilmiş diğer kişilere ve onların
personeline İşlerini yapmaları için gereken bütün makul imkanları sağlayacaktır.
Madde 29 - Danışmanın komisyon, indirim ve benzeri yollarla çıkar sağlayamaması
29.1. Danışmana ödenecek olan bedel, Sözleşme ya da Hizmetlere ilişkin olarak Danışmana ödenecek
olan yegane ödeme olup, Danışman, Sözleşmeye ilişkin olarak ya da bu Sözleşme kapsamındaki görev
ve yükümlülüklerini yerine getirirken, kendisine menfaat sağlayacak şekilde bir davranışta
bulunmayacak ve Danışman bundan bir menfaat veya ek kazanç elde etmeyecek ve alt yüklenici
personel ve temsilcilerinin de bu yolla ek kazanç elde etmelerini önlemek için mümkün olan tüm
önlemleri alacaktır.
29.2. Hizmetlerin bir parçası olarak Danışmanın, mal alımı, yapım işleri veya hizmet temini konusunda
İdareye önerilerde bulunmakla sorumlu olması durumunda Danışman, İdarenin uymak zorunda
olduğu satın alma usullerine uyacak ve her zaman bu sorumluluklarını, İdarenin çıkarlarını koruyacak
şekilde yerine getirecektir.
Madde 30 - Çelişen faaliyetlerde bulunma yasağı
30.1. Danışman, danışmanın personeli, alt yüklenici ile bunların personeli, doğrudan ya da dolaylı
olarak Sözleşme kapsamında kendilerine verilmiş bulunan işler ile çıkar çelişkisi yaratabilecek
herhangi bir ticari veya mesleki faaliyete giremezler.
Madde 31 - Gizlilik
31.1. Danışman ve alt yükleniciler ile bunların personeli, Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak
kaydıyla hem bu Sözleşme süresince hem de Sözleşmenin sona ermesinden sonra, İdarenin yazılı izni
olmaksızın, bu Sözleşmeye ilişkin hiçbir bilgiyi ve İdarenin ticari faaliyet ve işlemlerine ilişkin bilgileri
açıklayamazlar.
Madde 32 - Koruma Tedbirleri ve Sigorta
32.1. Danışman işin devamı süresince kaza, zarar, kayıpların meydana gelmesini önlemek amacıyla
her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle
doğabilecek hasar ve zararların tazmininden Danışman sorumludur. Bu konularda gerek İdare
tarafından istenen gerekse Danışmanın kendi isteği ile aldığı güvenlik önlemlerine ilişkin giderlerin
tümü Danışmana aittir.
32.1.1. Danışman, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün
önlemleri almak ve Kontrol Teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için
verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.
32.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
32.4. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 33 - Rapor verme yükümlülüğü
33.1. Danışman, Teknik Şartnamede belirtilen, proje, rapor ve benzeri belgeleri, yine Teknik
Şartnamede belirtilen şekil, sayı ve süre içerisinde hazırlayarak İdareye teslim edecektir.
Madde 34 - İdare tarafından temin edilen ekipman ve malzemeler
34.1. Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin yürütülmesi için gerek İdare tarafından Danışmana verilen,
gerekse İdarenin sağladığı finansman ile Danışman tarafından satın alınan malzeme ve teçhizat,
İdarenin mülkü olacak ve buna göre kayıtlara geçecektir. Bu Sözleşmenin sona ermesi veya
feshedilmesi üzerine Danışman, söz konusu malzeme ve teçhizata ilişkin bir envanteri İdareye
verecek ve bu malzeme ve teçhizatı, İdarenin talimatları uyarınca İdareye teslim edecektir. Bu
malzeme ve teçhizatın zilyetliğine sahip oldukları sürece Danışman, bu malzeme ve teçhizatı, ikame
değerleri üzerinden sigorta ettirecekler ve sigorta masrafları da Danışman tarafından karşılanacaktır.
Madde 35 - Personel tanımı
35.1.
Görevi
Mesleği
Deneyim Süresi
Benzer iş deneyim süresi
Adet
1
Proje
Mimar veya Yük.
Koordinatörü Mimar
1
Proje
Mühendisi
İnşaat Müh veya
İnş.Yük.Mühendisi
En az 5 yıl
proje
deneyimine
sahip
En az 5 yıl proje
deneyimine
sahip
benzer işlerde 5 yıl tecrübeli
organizasyon yapabilme ve
yürütebilme kapasitesine sahip,
ulusal ve uluslararası şartnamelere
vakıf
benzer işlerde 3 yıl tecrübeli
organizasyon yapabilme ve
yürütebilme kapasitesine sahip,
ulusal ve uluslararası şartnamelere
vakıf
2
1
Proje
Mühendisi
Proje
Mühendisi
Elektrik veya Elektrik
Elektronik Mühendisi
Makine Mühendisi
Proje Mimarı Peyzaj Mimarı
1
En az 5 yıl proje
deneyimine
sahip
En az 5 yıl proje
deneyimine
sahip
Proje Mimarı İç Mimar
En az 5 yıl proje
deneyimine
sahip
Proje
Mühendisi
En az 5 yıl proje
deneyimine
sahip
1
1
En az 5 yıl proje
deneyimine
sahip
Jeoloji Mühendisi
benzer işlerde 3 yıl tecrübeli
organizasyon yapabilme ve
yürütebilme kapasitesine sahip,
ulusal ve uluslararası şartnamelere
vakıf
benzer işlerde 3 yıl tecrübeli
organizasyon yapabilme
ve yürütebilme kapasitesine sahip,
ulusal ve uluslararası şartnamelere
vakıf
benzer işlerde 3 yıl tecrübeli
organizasyon yapabilme ve
yürütebilme kapasitesine sahip,
ulusal ve uluslararası şartnamelere
vakıf
benzer işlerde 3 yıl tecrübeli
organizasyon yapabilme ve
yürütebilme kapasitesine sahip,
ulusal ve uluslararası şartnamelere
vakıf
benzer işlerde 3 yıl tecrübeli
organizasyon yapabilme ve
yürütebilme kapasitesine sahip,
ulusal ve uluslararası şartnamelere
vakıf
-İsteklinin Organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi veya yönetici
kadrosunun, anahtar teknik personelin ve teknik personelin eğitimini gösteren diploma
veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt
belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile öz geçmiş belgelerini vermesi zorunludur.
-Teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası
üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya
meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer
işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale
tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya
ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi”
ile tevsik edilir. İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan
anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi
diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet
çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir.
- İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait
teknik personelin tamamı değerlendirilir. Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve
diğer ortaklara ait teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde
bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.
- Teknik personel olarak bildirilen kişiler ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin
yazılı beyanlarını verirler. -Teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin
bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide
bünyesinde çalışamazlar.
-Teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi
ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin
yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür
ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda
sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının teknik personel olarak bildirilmesi
durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
Madde 36 - Personelin onaylanması
36.1. Madde 35' de hem isimleri hem de unvanları itibariyle belirtilen Teknik Personel, İdare
tarafından onaylanmıştır. Danışman hizmetlerin ifasında çalıştırmak istediği diğer teknik personele
ilişkin olarak, söz konusu personel öngörülen çalışmaya başlamadan önce, bu personelin
özgeçmişlerini incelenmesi ve onaylanması için İdareye iletecektir. İdarenin söz konusu özgeçmişi
aldıktan sonra yirmibir (21) takvim günü içinde gerekçeleriyle birlikte yazılı bir itirazda bulunmaması
durumunda, söz konusu teknik personelin İdare tarafından onaylanmış olduğu kabul edilecektir.
Madde 37 - Personelin görevden alınması ve/veya değiştirilmesi
37.1. İdarenin yazılı onayı alınmadıkça, teknik personelde herhangi bir değişikliğe gidilmeyecektir.
Danışmanın makul kontrolü dışındaki herhangi bir nedenden ötürü Personelde değişikliğe gidilmesi
gerektiği takdirde, Danışman bu elemanların yerine aynı ya da daha üstün niteliklere sahip
elemanlar görevlendirecektir.
37.2. İdare; personelin ciddi bir şekilde görevini suistimal ettiğini ya da üstlenmiş olduğu görevini
hakkıyla veya İdarenin güvenini sarsmadan yerine getirmesini engelleyecek bir suç iddiasıyla
hakkında bir ceza kovuşturmasının sürdüğünü tespit ettiği veya Personelin performansından
memnun olmamak için yeterli sebebe sahip olduğu takdirde, Danışman, İdarenin gerekçeli bildirimi
üzerine söz konusu Personelin yerine İdarenin kabulüne şayan ve aynı ya da daha üstün niteliklere
sahip bir elemanı görevlendirecektir.
37.3. Yukarıdaki 37.1. ve 37.2. fıkraları uyarınca değiştirilen personelin yerine atanacak Personele
ödenecek ücretler İdarenin onayına tabi olacaktır. İdare tarafından aksi yönde bir mutabakata
varılmadıkça,
Personelin değiştirilmesi ve/veya görevden alınmasına ilişkin bütün ilave seyahat masrafları ile
diğer masraflar, Danışman tarafından üstlenecektir,
Yeni personele ödenecek olan ücret değiştirilen ya da görevden alınan Personele ödenen ücreti
aşmayacaktır.
Madde 38 - Sorumlu müdür
38.1. Danışman, hizmetleri ifa ettikleri tüm süre boyunca İdarenin kabulüne şayan bir yerleşik
Sorumlu Müdürün, bu hizmetlerin ifasından sorumlu olarak görev yapmasını temin edecektir.
Madde 39 - Yardımlar ve kolaylıklar
39.1. İdare aşağıdaki konularla ilgili olarak, ihtiyaç duyması halinde Danışmana gerekli yardım ve
kolaylıkları sağlayacaktır:
Danışman, alt yüklenici ve personel için gerekli çalışma izinleri ile bunların Hizmetleri yerine
getirebilmesi için gerekli diğer belgelerin elde edilmesi;
Yabancı Personel ile bunların bakmakla yükümlü olduğu şahıslardan uygun görülenler için
Türkiye'ye giriş ve çıkış vizeleriyle, ikamet izinleri ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamaları için
gerekli diğer izinlerin alınması;
Hizmetler için gerekli malzemeler ile Yabancı Personelin ve bunların bakmakla yükümlü olduğu
şahıslardan uygun görülenlerin şahsi eşyalarının gümrük işlemlerinin kısa sürede
tamamlanabilmesi;
Danışman ve alt yüklenici ile bunların personeline, uygulanacak hukuka göre makul miktarda dövizi
Hizmetlerin ifası maksadıyla ve kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları şahısların şahsi
kullanımı için Türkiye Cumhuriyeti'ne getirebilme ve hizmetlerin ifası sırasında personelin
kazanacağı paraları çekebilme kolaylığının tanınması;
39.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 40 - Yer teslimi
40.1. İdare, Danışmanın işlerin gereği gerekli olacak her yer ve sahaya ücretsiz ve herhangi bir
kısıtlama olmaksızın girebileceğini garanti eder. Danışmanın bu yer ve sahalara girmesi neticesinde,
bu arazilerde veya arazilerde bulunan gayri menkullerde meydana gelebilecek her tür zarar ve
ziyandan İdare sorumlu olacak ve söz konusu zarar veya ziyan, Danışman ile alt yüklenicinin veya
bunların Personeli'nin kusur veya ihmalinden kaynaklanmadığı sürece İdare, Danışmanı ve
Danışman personelini her türlü mali mesuliyete karşı tazmin edecektir.
Madde 41 - Teslim, muayene, kabul işlemleri ve kesin hesap
41.1. Sözleşme konusu iş tamamlandığında, Danışman, işin teslim alınarak kabul işlemlerinin
yapılmasını isteyen bir dilekçe ile İdareye başvurur. Yapılan işler, İdarece verilecek talimat üzerine
Kontrol Teşkilatınca ön incelemeden geçirilir. Bu inceleme sonucunda Kontrol Teşkilatı işlerin
mevcut haliyle Sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak tamamlandığını veya
tamamlanmamış olsa bile teslim alınması istenen işte, işin fonksiyonelliğine önemli ölçüde zarar
verecek bir durumun olmadığını ve İdarenin ihtiyacını karşılama açısından bu haliyle kabul
edilebilir olduğunu tespit ederse, İşin tamamlanmış veya listelenen eksiklikleri ile tamamlanmış
sayılabilir olduğunu İdareye bildirir. Bu durumda İdare en az üç kişiden oluşan bir Kabul Komisyonu
kurar ve kabul aşamasına geçilir. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, yürürlükteki
"Danışmanlık Hizmet Alımları Muaye
ne ve Kabul Yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği
tarihten itibaren 120 işgünü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.
41.1.1. Danışmanın dilekçesi üzerine yapılan incelemede, İşte önemli ve işin fonksiyonelliğini
engellediği için İdarenin ihtiyacını karşılama açısından kabul edilemez eksiklik veya kusurların
bulunduğu tespit edilirse bu durum İdareye bildirilir ve kabul aşamasına geçilmez. İdare bu bildirim
üzerine işin Sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanması için Danışmana nedenleri açıkça
belirtilen 10 gün süreli bir ihtarda bulunarak işlerin tamamlanmasını isteyecektir. Bu ihtardan
sonra Danışman işi süresi içinde kabul edilebilir hale getiremez ise Sözleşme feshedilir. Bu
tamamlama süresi, Madde 9'da belirtilen sürenin aşılmasına neden olursa, aşan süre cezalı olarak
çalışılır.
41.1.2. Verilen bu sürede eksikliklerin giderilerek teslim için ikinci başvurunun yapılmasını
müteakip, Kontrol Teşkilatı tekrar bir inceleme yapar ve kusur ve eksiklikleri giderilmiş haliyle işin
Sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak tamamlandığını veya tamamlanmamış olsa
bile teslim alınması istenen İşte, işin fonksiyonelliğine önemli ölçüde zarar verecek bir durumun
olmadığını ve İdarenin ihtiyacını karşılama açısından bu haliyle kabul edilebilir olduğunu, tespit
ettiği eksiklikleri de gösteren bir liste ile İdareye bildirir. Danışman veya vekili, yazı ile yapılacak
çağrıya rağmen Kabulde hazır bulunmazsa veya Kabul Tutanağını imzalamak istemezse tutanakta
bu husus ayrıca belirtilir.
41.1.3. Kabul Heyeti tarafından, Danışman veya vekili ile birlikte, yapılacak incelemeden sonra İşin
durumu uygun görüldüğü takdirde bir Kabul Tutanağı düzenlenir ve bunu Danışman veya vekili de
imzalar. Kabul Heyeti işin kabulüne ilişkin kusur ve eksikliklerin varlığını tespit ederse, gördüğü
kusur ve eksikliklerin dökümünü gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan
süreyi belirler.
41.1.4. Kabul Heyetinin kabul esnasında tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede Danışman
tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her
gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre Madde 17'de gecikme cezası olarak yazılan
miktarın % 50 tutarında ceza uygulanır ve kabul tarihi eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir.
Ancak bu gecikme sözleşmede belirtilen süreyi geçtiği takdirde İdare, bu eksiklikleri üçüncü
taraflara yaptırabilir. Bu işlerin bedeli, Danışmanın varsa alacaklarından veya teminatından kesilir.
Bu takdirde eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir.
41.1.5. Kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, İşin kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih olup
bunu Kabul Heyeti tespit ederek tutanağa geçirir. Kabul işleminin tamamlanması sonucunda
yapılmış işleri ayrıntılı olarak (gerekli durumlarda iş kalemlerini içeren bir liste halinde) gösteren bir
Kabul Belgesi düzenlenir.
Madde 42 - Kesin hesap raporu
42.1. Kabul Belgesinin düzenlenmesinden sonra en geç 60 gün içerisinde, Kabul Heyeti detaylı
olarak, Sözleşmeye uygun olarak yapılmış olan bütün İşlerin değerini gösteren tamamlayıcı
dokümanlarla birlikte bir Kesin Hesap Raporu düzenleyecektir.
42.1.1. Kesin Hesap Raporu aşağıdaki asgari bilgileri içerecektir;
(a) Kabul heyetinin görüşüne göre Sözleşme gereği kesin olarak muaccel hale gelen ve ödenmesi
gereken tutar,
(b) İdare tarafından daha önce ödenmiş bulunan bütün meblağlar ve İdarenin Sözleşme ile hak
kazandığı bütün alacaklar indirildikten sonra, duruma göre İdarenin Danışmana ya da Danışmanın
İdareye borçlu kaldığı bakiye (varsa).
42.1.2. Kesin Hesap aşamasında Danışmana ödenmesi gereken bir tutar öngörülmüşse bu tutar, Kesin
Hesabın İdareye iletilmesinden itibaren 60 gün içerisinde İdare tarafından Danışmana ödenecektir.
Madde 43 - Sözleşmede değişiklik yapılması
43.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Danışmanın karşılıklı
olarak anlaşması kaydıyla,
(a) İşin yapılma veya teslim yeri.
(b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak
ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir. Bu hallerin dışında
sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde 44 - Sözleşmenin devri
44.1. Sözleşmenin devri, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni alınmak kaydıyla mümkündür
İdare, Sözleşmenin devredilmesine ilişkin talepleri değerlendirirken 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanununun 16 ncı maddesi kapsamında engel bir durumun olup olmadığını tespit
edecektir. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesinin ardından düzenlenecek devir sözleşmesi ihale
yetkilisi, devreden ve devir alanın imzaları ile devreden ve devir alanın 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanununun 16 ncı maddesinde belirtilen durumlarının olmadığına ilişkin beyanlarının
bulunması ve devir alacakların ilk ihaledeki şartları gerçekleştirmesi zorunludur. Sözleşmenin devrinin
ihale yetkilisi tarafından onaylanması, devredeni, devir tarihine kadar yapmış olduğu işlere ilişkin
sorumluluktan kurtarmaz.
44.2. Sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç
olmak üzere, bu Sözleşmenin devredildiği tarihten itibaren ileriye veya geriye dönük olarak üç yıl
içinde Danışman tarafından başka bir Sözleşmenin devredildiği veya devralındığının İdare tarafından
belirlenmesi halinde, Sözleşme feshedilerek, devreden ve devir alan hakkında 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanununun 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır.
Madde 45 - Danışmanın ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti
45.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya
mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.
45.2. Ortak girişim tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı,
tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili
hükümlerine göre işlem tesis edilir.
Madde 46 - Danışmanın sözleşmeyi feshetmesi
46.1. Danışmanın, Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, malî acz içinde bulunması
nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde,
ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir
ve Sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 47 - İdarenin sözleşmeyi feshetmesi
47.1. Aşağıda belirtilen hallerde İdare Sözleşmeyi fesheder:
a) Danışmanın taahhüdünü ihale dokümanı ve Sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine
getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, Sözleşmede Bölümünde belirlenen oranda
gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına
rağmen aynı durumun devam etmesi,
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Danışmanın 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25
inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,
Hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir
kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 48 - Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih
48.1. Danışmanın, ihale sürecinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda
bulunduğunun Sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
48.1.1. Ancak, taahhüdün en az % 80‘inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında
kamu yararı bulunması kaydıyla;
a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin
bulunmaması,
b) Taahhüdün başka bir Danışmana yaptırılmasının mümkün olmaması,
c) Danışmanın yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte
olmaması,
hallerinde, İdare Sözleşmeyi feshetmeksizin Danışmandan taahhüdünü tamamlanmasını isteyebilir ve
bu takdirde Danışman taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Danışman hakkında
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı madde hükmüne göre işlem yapılır ve
Danışmandan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza
hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.
Madde 49 - Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler
49.1. Danışmanın mali acz içinde bulunması nedeniyle Sözleşmenin feshi halinde Danışmanın fesih
talebinin İdareye intikali, Danışmanın taahhüdünü ihale dokümanı ve Sözleşme hükümlerine uygun
olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi durumunda İdarenin noter aracılığı ile
nedenleri ve sonuçlarını açıkça belirterek göndereceği ihtarnamede belirlenen ve Danışmana tebliğ
edildiği tarihten başlayarak on (10) günden aşağı olmamak üzere verilen ihtarlı sürenin bitimi (Verilen
bu süre, Sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikme cezası uygulanmasını da engellemez.),
Sözleşmenin uygulanması sırasında Danışmanın 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26
ncı maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi ile ihale sürecinde
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun
Sözleşme yapıldıktan
sonra tespit edilmesi hallerinde ise tespit tarihi itibariyle, Sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri
izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün
içinde Danışmana bildirilir.
49.2. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre Sözleşmenin
feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği
tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre
güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark
Danışmandan tahsil edilir.
49.3. Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınmış ise, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği
gibi, Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da
birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek Danışmandan tahsil edilir.
49.4. Sözleşmenin feshi halinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20 nci maddesine
göre Danışmanın kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı gelir kaydedilir.Gelir kaydedilen
teminatlar, Danışmanın borcuna mahsup edilemez. Ayrıca Danışmanlar hakkında 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanununun ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin 26 ncı maddesine göre işlem
yapılır ve Sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Danışmana tazmin ettirilir.
49.4.1. Feshedilen Sözleşme konusu işin tasfiyesi genel hükümlere göre yapılır.
Madde 50 - Mücbir sebeplerden dolayı Sözleşmenin feshi
50.1. Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Danışman sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.Ancak
Danışmanın mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa İdarenin sözleşmeyi feshedebilmesi
için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir.
Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve
varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
Madde 51 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
51.1. Bu ihalede 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi çevresinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu
işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise
yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %
80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.
Madde 52 - Danışmanın tazmin sorumluluğu
52.1. Danışman; bu Sözleşme ile taahhüt ettiği işlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak
yapılmaması, meslek ahlakına uygun davranılmaması, bilgi ve deneyimin İdarenin yararına
kullanılmaması ve benzeri nedenlerle meydana gelen zarar ve ziyandan doğrudan, yapı denetimi
hizmetinin sunulduğu durumda ise yapım işini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte onbeş yıl
süre ile müteselsilen sorumludur.
52.1.1. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Danışmana ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca Danışman
hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27 nci madde hükümleri uygulanır.
Madde 53 - Hüküm bulunmayan haller
53.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve/veya 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm
bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.
Madde 54 - Anlaşmazlıkların çözümü
54.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde
İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 55 - Diğer hususlar
55.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 56 - Yürürlük
56.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 57 – Sözleşmenin imzalanması
57.1. Bu sözleşme .................. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak
okunup anlaşıldıktan sonra ‘/‘/‘‘.tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare,
yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı bir suretini" Yükleniciye
verecektir.
İDARE DANIŞMAN
111